3,569 matches
-
fără modificări; (c) să dea instrucțiuni scrise despre modul de administrare a piedicilor artificiale sau condițiilor fizice; (d) să ordone o variantă, o suspendare sau reziliere a contractului. 21.3. Până unde supraveghetorul consideră că toate sau o parte din piedicile artificiale sau condițiile fizice menționate nu ar fi putut fi întrevăzute rezonabil de un contractor experimentat, supraveghetorul: (a) ține cont de orice întârziere suferită de contractor ca rezultat al unei astfel de piedici sau condiții în stabilirea oricărei prelungiri a
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
consideră că toate sau o parte din piedicile artificiale sau condițiile fizice menționate nu ar fi putut fi întrevăzute rezonabil de un contractor experimentat, supraveghetorul: (a) ține cont de orice întârziere suferită de contractor ca rezultat al unei astfel de piedici sau condiții în stabilirea oricărei prelungiri a perioadei de realizare la care este îndreptățit contractorul conform art. 35; și/sau (b) în cazul piedicilor artificiale sau condițiilor fizice altele decât cele meteorologice, determină plățile suplimentare cuvenite contractorului conform art. 55
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
supraveghetorul: (a) ține cont de orice întârziere suferită de contractor ca rezultat al unei astfel de piedici sau condiții în stabilirea oricărei prelungiri a perioadei de realizare la care este îndreptățit contractorul conform art. 35; și/sau (b) în cazul piedicilor artificiale sau condițiilor fizice altele decât cele meteorologice, determină plățile suplimentare cuvenite contractorului conform art. 55. 21.4. Condițiile meteorologice nu îl îndreptățesc pe contractor la solicitări conform art. 55. 21.5. Dacă supraveghetorul decide că piedicile artificiale sau condițiile
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
b) în cazul piedicilor artificiale sau condițiilor fizice altele decât cele meteorologice, determină plățile suplimentare cuvenite contractorului conform art. 55. 21.4. Condițiile meteorologice nu îl îndreptățesc pe contractor la solicitări conform art. 55. 21.5. Dacă supraveghetorul decide că piedicile artificiale sau condițiile fizice ar fi putut fi întrevăzute, total sau parțial, de un contractor experimentat, el informează contractorul despre aceasta cât mai curând posibil. Articolul 22 Securitatea șantierelor 22.1. Contractorul are dreptul să interzică accesul pe șantier oricărei
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
35 Extinderea perioadei de realizare 35.1. Contractorul poate cere o extindere a perioadei de realizare dacă este sau urmează să fie întârziat în finalizarea contractului de oricare dintre următoarele cauze: (a) condiții meteorologice excepționale în statul autorității contractante; (b) piedici artificiale sau condiții fizice care nu ar fi putut fi prevăzute rezonabil de un contractor experimentat; (c) ordine administrative care afectează data de finalizare, altele decât cele decurgând din vinovăția contractorului; (d) nerealizarea obligațiilor autorității contractante conform contractului; (e) orice
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
contractorul este îndreptățit să solicite certificate separate pentru fiecare secțiune. 60.4. În momentul acceptării provizorii a lucrărilor, contractorul demontează și înlătură structurile temporare, precum și materialele care nu îi mai sunt necesare în realizarea contractului. El înlătură totodată gunoiul sau piedicile și efectuează orice schimbare în starea șantierului necesară prin contract. 60.5. Imediat după acceptarea provizorie, autoritatea contractantă poate utiliza toate lucrările finalizate. Articolul 61 Obligațiile de întreținere 61.1. Contractorul este răspunzător pentru repararea oricărei defecțiuni din, sau deteriorare
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
35 Extinderea perioadei de realizare 35.1. Contractorul poate cere o extindere a perioadei de realizare dacă este sau urmează să fie întârziat în finalizarea contractului de oricare dintre următoarele cauze: (h) condiții meteorologice excepționale în statul autorității contractante; (i) piedici artificiale sau condiții fizice care nu ar fi putut fi prevăzute rezonabil de un contractor experimentat; (j) ordine administrative care afectează data de finalizare, altele decât cele decurgând din vinovăția contractorului; (k) nerealizarea obligațiilor autorității contractante conform contractului; (l) orice
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
contractorul este îndreptățit să solicite certificate separate pentru fiecare secțiune. 60.4. În momentul acceptării provizorii a lucrărilor, contractorul demontează și înlătură structurile temporare, precum și materialele care nu îi mai sunt necesare în realizarea contractului. El înlătură totodată gunoiul sau piedicile și efectuează orice schimbare în starea șantierului necesară prin contract. 60.5. Imediat după acceptarea provizorie, autoritatea contractantă poate utiliza toate lucrările finalizate. Articolul 61 Obligațiile de întreținere 61.1. Contractorul este răspunzător pentru repararea oricărei defecțiuni din, sau deteriorare
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
de realizare dacă întârzie sau va întârzia în finalizarea contractului din una dintre următoarele cauze: (a) elementele furnizării suplimentare comandate de autoritatea contractantă; (b) condiții meteorologice excepționale în statul autorității contractante care pot afecta instalarea sau asamblarea elementelor furnizate; (c) piedici sau condiții fizice care pot afecta livrarea furnizării, care nu ar fi putut să fie prevăzute de un furnizor experimentat; (d) ordine administrative care afectează data de finalizare, altele decât cele care decurg din vinovăția furnizorului; (e) nerealizarea obligațiilor contractuale
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
este îndreptățit să solicite certificate separate pentru fiecare lot. 39.5. În momentul acceptării provizorii a furniturilor, furnizorul demontează și înlătură structurile temporare, precum și materialele care nu îi mai sunt necesare în legătură cu realizarea contractului. El înlătură, de asemenea, gunoiul sau piedicile și aranjează orice schimbare în starea șantierului, conform cerințelor contractului. Articolul 40 Obligațiile de garanție 40.1. Furnizorul garantează că elementele furnizării sunt noi, neutilizate, după cele mai recente modele și încorporează cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale
jrc1862as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87012_a_87799]
-
multe state membre au stabilit conținutul maxim pentru unele reziduuri de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală; întrucât existența unor discrepanțe între statele membre în ceea ce privește conținutul maxim admis de reziduuri de pesticide poate contribui la crearea de piedici în calea schimburilor, împiedicând, prin urmare, libera circulație a mărfurilor în cadrul Comunității; întrucât, din acest motiv, se impune stabilirea, într-o primă etapă, a conținutului maxim pentru unii compuși organici clorurați în carne și produsele din carne, lapte și produsele
jrc1109as1986 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86248_a_87035]
-
sau trei roți trebuie să prezinte anumite caracteristici tehnice stabilite prin dispoziții obligatorii care diferă de la un stat la altul; întrucât, ca urmare a diferențelor dintre ele, aceste dispoziții reprezintă un obstacol în calea comerțului la nivel comunitar; întrucât aceste piedici în calea funcționării pieței interne pot fi înlăturate dacă statele membre adoptă aceleași dispoziții în locul normelor lor naționale; întrucât este necesar să se elaboreze cerințe armonizate privind locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două
jrc2220as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87373_a_88160]
-
având destinația sau proveniența în țara terță în cauză; (b) interzic, în viitoarele acorduri bilaterale, clauzele de împărțire a încărcăturii în ceea ce privește produsele solide și lichide transportate în vrac; (c) abolesc, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale, piedicile administrative, tehnice și de altă natură care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra libertății de a presta servicii de transport maritim internațional; (d) acordă, printre altele, navelor exploatate de resortisanți sau întreprinderi ale celeilalte părți un tratament care
22005A0128_01-ro () [Corola-website/Law/293310_a_294639]
-
fișierul .cpxml din baza de date cu precizarea, la rubrica Mențiuni, "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă". Această mențiune se va face și pe planul de amplasament și delimitare din arhiva oficiului teritorial și nu constituie piedică la recepția altei documentații cadastrale poziționate corect. ... (6) Abrogat. ... ---------- Alin. (6) al art. 116 a fost abrogat de pct. 76 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie
REGULAMENT din 9 iulie 2014 (*actualizat*) de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279987_a_281316]
-
grevează imobilele ce se alipesc, se înscriu în cartea funciară a imobilului rezultat din alipire în ordinea rangurilor inițiale. ... (5) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară și a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară nu constituie piedică la alipirea sau dezlipirea imobilului. În situația în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu, imobilul se poate dezlipi la cererea proprietarului, cu consimțământul părților în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunțate
REGULAMENT din 9 iulie 2014 (*actualizat*) de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279987_a_281316]
-
localizare corectă". După soluționarea de către inspector, referatul se transmite serviciului de publicitate imobiliară împreună cu documentația analogică, se emite încheierea de carte funciară care se comunică părților. Aceeași mențiune se face și pe planul de amplasament și delimitare și nu constituie piedică la recepția altei documentații cadastrale aferente unui imobil amplasat corect. ... (3) Pentru imobilele înregistrate doar prin număr cadastral, neînscrise în cartea funciară, inspectorul menționează în fișierul .cpxml "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă" iar pe planul
REGULAMENT din 9 iulie 2014 (*actualizat*) de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279987_a_281316]
-
doar prin număr cadastral, neînscrise în cartea funciară, inspectorul menționează în fișierul .cpxml "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă" iar pe planul de amplasament și delimitare din arhiva OCPI se face aceeași mențiune și nu constituie piedică la recepția planului parcelar. ... Articolul 232 (1) Pentru planurile parcelare existente în arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor și regulamentelor tehnice în vigoare, directorul oficiului teritorial poate declanșa recepția planului parcelar și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru
REGULAMENT din 9 iulie 2014 (*actualizat*) de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279987_a_281316]
-
cazul neprezentării documentelor solicitate în Nota de completare, sau când a fost depășit termenul limită stabilit pentru completare. Inspector (semnătură, parafa) II. Publicitate imobiliară II A: B: Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial Se completează dacă există piedici în ceea ce privește efectuarea│ │înscrierii în cartea funciară : .......... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Registrator (nume, prenume, semnătură) Anexa 1.42 ---------- la regulament ------------- CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......... BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......... Nr. de înregistrare ....../...... CERERE DE ANULARE NUMĂR CADASTRAL Subsemnatul(a) ....... domiciliat(ă
REGULAMENT din 9 iulie 2014 (*actualizat*) de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279987_a_281316]
-
a Guvernului nr. 80/2013 ]. Având în vedere cele expuse, prevederile criticate nu aduc atingere dispozițiilor art. 16, art. 21 și art. 24 din Legea fundamentală, fiind o transpunere a dispozițiilor constituționale privind garantarea dreptului la apărare și nu o piedică împotriva accesului la justiție, aplicându-se deopotrivă tuturor celor aflați în ipoteza normelor referitoare la instituția curatelei speciale. 26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în
DECIZIE nr. 650 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi ale art. 167 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268951_a_270280]
-
într-un sicriu din lemn. Sicriul va rămâne închis în timpul transportului. Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de ................. până la data de ............................. Director executiv, .......................... NOTĂ: Toate autoritățile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă și fără piedici a acestuia. Anexa 6 la norme ROMÂNIA Nr. ieșire ....................... Ministerul Sănătății Anul ......... luna .... ziua .... Direcția de Sănătate Publică ........... AVIZ SANITAR pentru deshumarea, transportul și reînhumarea cadavrelor umane Se avizează din punct de vedere sanitar deshumarea cadavrului ......................., decedat la data: anul
NORMELE TEHNICE ŞI SANITARE din 12 octombrie 2016 privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, tranSportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276259_a_277588]
-
tablă sau carton gudronat. Sicriul va rămâne închis în timpul acestor operațiuni. Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de ............ până la data de ................ . Director executiv, ........................ NOTĂ: Toate autoritățile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă și fără piedici a acestuia. Anexa 7 la norme ROMÂNIA Nr. ieșire ....................... Ministerul Sănătății Anul ......... luna .... ziua .... Direcția de Sănătate Publică ............ PAȘAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN PASSEPORT DE TRANSPORT POUR CADAVRE HUMAIN PASSPORT FOR TRANSPORT THE HUMAN CORPSE Se autorizează transportul cadavrului uman
NORMELE TEHNICE ŞI SANITARE din 12 octombrie 2016 privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, tranSportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276259_a_277588]
-
imputabilă, datorându-se exclusiv culpei legiuitorului care a reglementat o condiție procedurală de exercitare a acțiunii contrară dispozițiilor constituționale. 6. Decizia Curții Constituționale rămâne o simplă satisfacție de ordin juridic, deoarece decizia Curții Constituționale prin care s-a înlăturat o piedică neconstituțională a accesului la justiție nu produce efecte în practică, drepturile rămânând teoretice și iluzorii. 7. Caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale nu poate fi înlăturat prin voința legiuitorului care a stabilit că doar hotărârile care evocă fondul pot fi
DECIZIE nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi alin. (2) din Codul de procedură civilă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268806_a_270135]
-
de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului, prevăzut la art. 567. ... (3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul reprezentării părții prin consilier juridic. Articolul 547 Intervenția instanței (1) Pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea și desfășurarea arbitrajului, precum și pentru îndeplinirea altor atribuții ce revin instanței judecătorești în arbitraj, partea interesată poate sesiza tribunalul în circumscripția căruia are loc arbitrajul. Tribunalul va soluționa cauza în completul prevăzut de lege
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 134/2010 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268976_a_270305]
-
că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. ... (2) Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 134/2010 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268976_a_270305]
-
în care a analizat constituționalitatea aceleia��i condiții legale impuse candidaților independenți, în care a reținut că o astfel de soluție legislativă impune "o condiție necesară, rezonabilă și legitimă pentru exercitarea dreptului de a fi ales, ce nu constituie o piedică în prezentarea candidaturilor electorale" (cu referire la alegerile locale - Decizia nr. 522 din 8 mai 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 15 mai 2008; ad similis, cu referire la alte categorii de alegeri, Decizia
DECIZIE nr. 287 din 11 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273727_a_275056]