5,819 matches
-
și propunerea spre revizuire, în vederea aprobării, a proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție ale contractorului, în cazul contractelor de proiectare și execuție; ● emiterea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de recepție finală; ● emiterea raportului final de supervizare, condiție obligatorie pentru închiderea proiectului și eligibilitatea cheltuielilor. Pentru a se asigura de calitatea serviciilor de supervizare, în documentația de atribuire autoritățile contractante au solicitat o garanție de bună execuție de 10% din partea firmei desemnate câștigătoare și o asigurare de
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
cazul contractelor de proiectare și execuție; ● emiterea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de recepție finală; ● emiterea raportului final de supervizare, condiție obligatorie pentru închiderea proiectului și eligibilitatea cheltuielilor. Pentru a se asigura de calitatea serviciilor de supervizare, în documentația de atribuire autoritățile contractante au solicitat o garanție de bună execuție de 10% din partea firmei desemnate câștigătoare și o asigurare de risc profesional cu valori de aproximativ 5 milioane de euro, care vor putea fi utilizate în cazul
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
în care obiectivele realizate în cadrul proiectelor (stații de tratare apă, epurare apă uzată, stații de pompare, reabilitare infrastructură rutieră/feroviară etc.) nu vor atinge parametrii de funcționare sau vor avea alte deficiențe care vor trebui remediate. Finalizarea unui contract de supervizare, ca urmare a atingerii termenului prevăzut în contract sau ca urmare a depășirii valorii de semnare a contractului, fără a se putea emite raportul final de supervizare (aferent tuturor contractelor de lucrări din cadrul proiectului) în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, duce
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
sau vor avea alte deficiențe care vor trebui remediate. Finalizarea unui contract de supervizare, ca urmare a atingerii termenului prevăzut în contract sau ca urmare a depășirii valorii de semnare a contractului, fără a se putea emite raportul final de supervizare (aferent tuturor contractelor de lucrări din cadrul proiectului) în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, duce la pierderea garanției de bună execuție și a asigurării de risc profesional a prestatorului care a verificat proiectele și a urmărit realizarea lucrărilor. În această situație, în
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
execuție și a asigurării de risc profesional a prestatorului care a verificat proiectele și a urmărit realizarea lucrărilor. În această situație, în cazul în care vor apărea deficiențe la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții după încetarea contractului de supervizare, costul remedierii acestora va trebui suportat de autoritatea contractantă. 2. Achiziții publice Pentru a se evita astfel de situații se pot prelungi contractele de supervizare prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare în conformitate cu prevederile art.
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
vor apărea deficiențe la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții după încetarea contractului de supervizare, costul remedierii acestora va trebui suportat de autoritatea contractantă. 2. Achiziții publice Pentru a se evita astfel de situații se pot prelungi contractele de supervizare prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
de urgență a Guvernului nr. 34/2006 , respectiv 20% din valoarea contractului inițial pentru contractele care nu se încadrează în categoria contractelor sectoriale ce sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 , cap. VIII; Serviciile suplimentare de supervizare se încadrează în categoria serviciilor suplimentare/adiționale (complementare) inseparabile din punct de vedere tehnic și economic de contractul inițial (în condițiile necesității obiective de a asigura expertiza și responsabilitatea acestuia până la finalizarea proiectelor). Extinderea perioadei de execuție a lucrărilor peste
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
de contractul inițial (în condițiile necesității obiective de a asigura expertiza și responsabilitatea acestuia până la finalizarea proiectelor). Extinderea perioadei de execuție a lucrărilor peste data inițială de finalizare este încadrabilă la categoria evenimentelor neprevăzute (circumstanțe imprevizibile). Suplimentarea bugetului contractelor de supervizare în scopul asigurării unor resurse proporționale în raport cu cantitatea de lucrări supervizate poate fi acceptată, în condițiile în care serviciile suplimentare de supervizare sunt încadrabile în categoria serviciilor complementare inseparabile din punct de vedere tehnic și economic de contractul inițial, iar
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
lucrărilor peste data inițială de finalizare este încadrabilă la categoria evenimentelor neprevăzute (circumstanțe imprevizibile). Suplimentarea bugetului contractelor de supervizare în scopul asigurării unor resurse proporționale în raport cu cantitatea de lucrări supervizate poate fi acceptată, în condițiile în care serviciile suplimentare de supervizare sunt încadrabile în categoria serviciilor complementare inseparabile din punct de vedere tehnic și economic de contractul inițial, iar beneficiarul poate proba faptul că dimensionarea corespunzătoare a echipelor de supervizare de pe șantier nu putea fi în mod rezonabil prevăzută la momentul
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
supervizate poate fi acceptată, în condițiile în care serviciile suplimentare de supervizare sunt încadrabile în categoria serviciilor complementare inseparabile din punct de vedere tehnic și economic de contractul inițial, iar beneficiarul poate proba faptul că dimensionarea corespunzătoare a echipelor de supervizare de pe șantier nu putea fi în mod rezonabil prevăzută la momentul atribuirii contractului inițial. 3. Eligibilitate Încadrarea în prevederile relevante ale procedurilor de achiziții publice, respectiv negocierea fără publicarea unui anunț de participare în conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) sau
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
Guvernului nr. 34/2006 reprezintă o precondiție a eligibilității sumelor suplimentare asociate modificărilor de contracte. Din perspectiva asigurării unui management de contract eficient, în situațiile în care execuția lucrărilor se prelungește peste termenul asumat inițial, se recomandă extinderea contractelor de supervizare până la limita permisă de regulile aplicabile de achiziții publice. Eligibilitatea sumelor aferente extinderii serviciilor de supervizare survenite ca urmare a prelungirii perioadei de execuție a lucrărilor va fi stabilită în funcție de circumstanțele care au generat nefinalizarea la timp a lucrărilor, după cum
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
perspectiva asigurării unui management de contract eficient, în situațiile în care execuția lucrărilor se prelungește peste termenul asumat inițial, se recomandă extinderea contractelor de supervizare până la limita permisă de regulile aplicabile de achiziții publice. Eligibilitatea sumelor aferente extinderii serviciilor de supervizare survenite ca urmare a prelungirii perioadei de execuție a lucrărilor va fi stabilită în funcție de circumstanțele care au generat nefinalizarea la timp a lucrărilor, după cum urmează: I. În situațiile în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor se datorează unor cauze
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
I. În situațiile în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor se datorează unor cauze ce presupun, de asemenea, eligibilitatea extinderii perioadei sau a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a evenimentelor neprevăzute/ circumstanțelor imprevizibile acceptate, costurile aferente prelungirii contractelor de supervizare sunt eligibile. Cu privire la condiția referitoare la "circumstanțele imprevizibile", această cerință trebuie interpretată într-o manieră obiectivă, luând în considerare ceea ce o autoritate contractantă diligentă nu ar fi putut să prevadă la data achiziției contactului, cum ar fi: a) întârzieri în
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
întârzieri în semnarea contractelor de lucrări care nu se datorează autorității contractante din cauza contestațiilor repetate, acțiuni în justiție ale ofertanților care au dus la întârzieri mai mari de 6 luni față de data prevăzută în documentația de atribuire pentru contractul de supervizare; ... b) extinderea perioadei inițiale de finalizare a contractelor de lucrări ca urmare a unor condiții imprevizibile (dezastre naturale, condiții climatice adverse excepționale, vestigii arheologice, alunecări de teren sau alte fenomene fizice neprevăzute, în măsură să afecteze viața sau siguranța lucrărilor
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
comunitare sau naționale ori condiții tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute, în pofida investigațiilor tehnice care au stat la baza proiectului și care au fost întreprinse în conformitate cu "bunele practici"); c) în situațiile în care modificarea bugetului unui contract de supervizare este rezultatul unei suplimentări a personalului Inginerului, sumele aferente vor fi considerate eligibile doar în condițiile în care necesitatea redimensionării echipei de supervizare a apărut ca urmare a unei situații obiective/imprevizibile și neatribuibile unei decizii de management a beneficiarului
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
care au fost întreprinse în conformitate cu "bunele practici"); c) în situațiile în care modificarea bugetului unui contract de supervizare este rezultatul unei suplimentări a personalului Inginerului, sumele aferente vor fi considerate eligibile doar în condițiile în care necesitatea redimensionării echipei de supervizare a apărut ca urmare a unei situații obiective/imprevizibile și neatribuibile unei decizii de management a beneficiarului. ... În aceste cazuri, costurile necesare extinderii serviciilor de supervizare sunt eligibile. II. În situațiile în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor se
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
aferente vor fi considerate eligibile doar în condițiile în care necesitatea redimensionării echipei de supervizare a apărut ca urmare a unei situații obiective/imprevizibile și neatribuibile unei decizii de management a beneficiarului. ... În aceste cazuri, costurile necesare extinderii serviciilor de supervizare sunt eligibile. II. În situațiile în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor se datorează unor cauze atribuite beneficiarului sau unor situații ce presupun neeligibilitatea costurilor suplimentare rezultate în cadrul contractului de lucrări, suma aferentă creșterii bugetului contractului de supervizare este
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
de supervizare sunt eligibile. II. În situațiile în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor se datorează unor cauze atribuite beneficiarului sau unor situații ce presupun neeligibilitatea costurilor suplimentare rezultate în cadrul contractului de lucrări, suma aferentă creșterii bugetului contractului de supervizare este neeligibilă. În cazul în care supervizarea pentru mai multe contracte de lucrări a căror implementare este decalată ca urmare a întârzierilor apărute în faza de licitație, mai puțin situația descrisă la punctul I.b), suplimentarea bugetului contractului de supervizare
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor se datorează unor cauze atribuite beneficiarului sau unor situații ce presupun neeligibilitatea costurilor suplimentare rezultate în cadrul contractului de lucrări, suma aferentă creșterii bugetului contractului de supervizare este neeligibilă. În cazul în care supervizarea pentru mai multe contracte de lucrări a căror implementare este decalată ca urmare a întârzierilor apărute în faza de licitație, mai puțin situația descrisă la punctul I.b), suplimentarea bugetului contractului de supervizare va fi considerată, de asemenea, neeligibilă (întârzierile
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
supervizare este neeligibilă. În cazul în care supervizarea pentru mai multe contracte de lucrări a căror implementare este decalată ca urmare a întârzierilor apărute în faza de licitație, mai puțin situația descrisă la punctul I.b), suplimentarea bugetului contractului de supervizare va fi considerată, de asemenea, neeligibilă (întârzierile în procesul de licitare/contractare care se datorează autorității contractante). III. În cazul în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor este datorată antreprenorului, costurile suplimentare aferente contractului de supervizare vor fi considerate
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
bugetului contractului de supervizare va fi considerată, de asemenea, neeligibilă (întârzierile în procesul de licitare/contractare care se datorează autorității contractante). III. În cazul în care extinderea perioadei de execuție a lucrărilor este datorată antreprenorului, costurile suplimentare aferente contractului de supervizare vor fi considerate neeligibile, beneficiarul având în schimb obligația de a le compensa prin penalitățile de întârziere pe care este îndreptățit să le aplice constructorului. 4. Abordarea modificărilor de contracte din perspectiva unui management de proiect eficient Modificarea unui contract
ORDIN nr. 1.445 din 5 iunie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252966_a_254295]
-
asigura Asistența Tehnică pentru unitatea de implementare și management și CNADNR și va fi de asemenea responsabil pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate existente și a studiului de impact asupra mediului, precum și de pregătire a licitației pentru detalii de execuție și supervizare a implementării Proiectului. 6.08. Documente și Acces la Informații 6.08A Audit Împrumutatul și CNADNR admit că Banca poate fi obligată să divulge Curții de Auditori a Comunităților Europene (denumită în continuare "Curtea de Auditori"), acele documente privind Împrumutatul
CONTRACT DE FINANŢARE din 22 decembrie 2005 (*actualizat*) între România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250796_a_252125]
-
constituie din următoarele componente, care pot fi modificate, după cum Împrumutatul și Banca vor conveni periodic, în scopul îndeplinirii acestor obiective: Partea A: Reabilitarea amenajărilor de irigații 1. a) Proiectarea reabilitării principalelor infrastructuri de irigații, reabilitarea principalelor infrastructuri de irigații și supervizarea lucrărilor în timpul reabilitării principalelor infrastructuri de irigații pentru amenajările de irigații Sadova-Corabia și Nicorești-Tecuci. b) Efectuarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de reabilitare a irigațiilor care vor fi efectuate în afara zonelor identificate în paragraful a) de mai sus. ... c) Proiectarea
ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 august 2003 (*actualizat*) (Proiectul privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250827_a_252156]
-
Sadova-Corabia și Nicorești-Tecuci. b) Efectuarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de reabilitare a irigațiilor care vor fi efectuate în afara zonelor identificate în paragraful a) de mai sus. ... c) Proiectarea reabilitării principalelor infrastructuri de irigații, reabilitarea principalelor infrastructuri de irigații și supervizarea lucrărilor în timpul reabilitării principalelor sisteme de distribuție în afara zonelor identificate în paragraful a) de mai sus. ... 2. Reabilitarea stațiilor de pompare principale în amenajările de irigații, altele decât cele menționate în paragrafele a), b) și c) de mai sus. 3
ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 august 2003 (*actualizat*) (Proiectul privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250827_a_252156]
-
de mai sus. 5. Planificarea și proiectarea reabilitării sistemului terțiar de irigații și reabilitarea infrastructurii terțiare. 6. a) Furnizarea, la cerere, a echipamentului de irigații din teren, a sistemelor de comunicații, echipamentului de planificare a irigațiilor și a motocicletelor pentru supervizare pe teren. b) Reamenajarea birourilor și furnizarea echipamentului de birou pentru funcționarea inițială a AUAI. ... Partea B: Consolidarea instituțională 1. Sprijin pentru pregătirea și implementarea reformelor instituționale ale SNIF și funcționarea și operarea inițială a ANIF și AUAI. 2. Consolidarea
ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 august 2003 (*actualizat*) (Proiectul privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250827_a_252156]