7,557 matches
-
baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca rezultat al uneia dintre situațiile prevăzute la alineatul anterior, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și (b) plata Costurilor suplimentare, care
ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238145_a_239474]
-
nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit și aprobat Garanția de Bună Execuție. La emiterea unui Certificat de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului. Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptățit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată sau să returneze orice Certificat de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului
ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238145_a_239474]
-
sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract. La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului. Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptățit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau să returneze Certificatul Final de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului
ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238145_a_239474]
-
lucru este posibil. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuție) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și (b) plata Costurilor suplimentare la
ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238145_a_239474]
-
nu primește suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plățile], termen la care trebuie efectuată plata (cu excepția deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului], (c) Beneficiarul nu își îndeplinește în mod substanțial obligațiile prevăzute în Contract, (d) Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], sau (e) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de
ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238145_a_239474]
-
care, Forța Majoră o împiedică să le îndeplinească. Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forța Majoră nu se va aplica obligațiilor niciuneia dintre Părți de a face plăți către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului." Clauza 20 Revendicări, dispute și arbitraj Sub-clauza 20.2 Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor Sub-clauza se modifică și va avea următoarea formulare: "Disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de
ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238145_a_239474]
-
de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În termen de 28 de zile după ce o Parte a transmis o înștiințare celeilalte Părți privind intenția de a înainta o revendicare către CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, Părțile vor numi de comun acord CAD. Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din o persoană, cu experiență corespunzătoare. Dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potențiali, membrul
ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238145_a_239474]
-
acordat contractul, părțile vor extinde contractul (acordul) de asociere cu clauze privind funcționarea și managementul asocierii pentru executarea, finalizarea și întreținerea lucrărilor pentru Proiect, în concordanță cu clauzele din contractul semnat cu autoritatea contractantă. ... Clauza 2. Beneficiarul Subclauza 2.5. Revendicările Beneficiarului Subclauza va conține și următoarele: Sumele prevăzute în contract și în anexa la ofertă cu titlul de penalități datorate de Antreprenor Beneficiarului vor fi calculate de Inginer și aprobate de Beneficiar și vor fi facturate separat Antreprenorului. Clauza 4
ORDIN nr. 1.034 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucr��ri inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238210_a_239539]
-
acordat contractul, părțile vor extinde contractul (acordul) de asociere cu clauze privind funcționarea și managementul asocierii pentru executarea, finalizarea și întreținerea lucrărilor pentru Proiect, în concordanță cu clauzele din contractul semnat cu autoritatea contractantă. ... Clauza 2. Beneficiarul Subclauza 2.5. Revendicările Beneficiarului Subclauza va conține și următoarele: Sumele prevăzute în contract și în anexa la ofertă cu titlul de penalități datorate de Antreprenor Beneficiarului vor fi calculate de Inginer și aprobate de Beneficiar și vor fi facturate separat Antreprenorului. Clauza 4
ORDIN nr. 1.034 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucr��ri inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238210_a_239539]
-
art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. i) acțiuni în grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren 19 lei; În ipoteza în care se revendica și o porțiune de teren, se va adauga și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate; -------------- Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la
LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 (*actualizată*) privind taxele judiciare de timbru. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238191_a_239520]
-
art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. i) acțiuni în grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren 19 lei; În ipoteza în care se revendica și o porțiune de teren, se va adauga și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate; -------------- Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la
LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 (*actualizată*) privind taxele judiciare de timbru. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238192_a_239521]
-
este vorba de o cerere regională sau de un brevet regional, la tratatul care prevede depunerea de cereri regionale sau eliberarea de brevete regionale; ... xi) se înțelege, prin dată de prioritate, în legătură cu calcularea termenelor: ... a) cînd cererea internațională comportă o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii a cărei prioritate este astfel revendicata; ... b) cînd cererea internațională comportă mai multe revendicări de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii celei mai vechi a cărei prioritate este astfel revendicata; ... c
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
brevete regionale; ... xi) se înțelege, prin dată de prioritate, în legătură cu calcularea termenelor: ... a) cînd cererea internațională comportă o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii a cărei prioritate este astfel revendicata; ... b) cînd cererea internațională comportă mai multe revendicări de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii celei mai vechi a cărei prioritate este astfel revendicata; ... c) cînd cererea internațională nu comportă nici o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului internațional al acestei cereri; ... xii) se înțelege, prin
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
depozitului cererii a cărei prioritate este astfel revendicata; ... b) cînd cererea internațională comportă mai multe revendicări de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii celei mai vechi a cărei prioritate este astfel revendicata; ... c) cînd cererea internațională nu comportă nici o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului internațional al acestei cereri; ... xii) se înțelege, prin oficiu național, administrația guvernamentală a unui stat contractant însărcinată cu eliberarea brevetelor; orice referire la un oficiu național se înțelege deopotrivă că o referire la
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
de protecție a invențiilor în fiecare stat contractant pot fi depuse că cereri internaționale în sensul prezentului tratat. 2) O cerere internațională trebuie să cuprindă, conform prezentului tratat și regulamentului de aplicare, o cerere, o descriere, una sau mai multe revendicări, unul sau mai multe desene (atunci cînd sînt cerute) și un rezumat. 3) Rezumatul servește exclusiv scopului informării tehnice; acesta nu va fi luat în considerare pentru nici un alt scop, mai ales pentru aprecierea întinderii protecției cerute. 4) Cererea internațională
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
în statele desemnate unde aceste date nu sînt cerute de legislația națională. Articolul 5 Descrierea Descrierea trebuie să prezinte invenția de o manieră suficient de clară și completă, astfel încît un om de specialitate să o poată execută. Articolul 6 Revendicări Revendicările trebuie să definească obiectul protecției solicitate. Revendicările trebuie să fie clare și concise. Ele trebuie să fie întemeiate în întregime pe descriere. Articolul 7 Desene 1) Sub rezerva alin. 2) îi), desenele trebuie prezentate atunci cînd sînt necesare pentru
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
statele desemnate unde aceste date nu sînt cerute de legislația națională. Articolul 5 Descrierea Descrierea trebuie să prezinte invenția de o manieră suficient de clară și completă, astfel încît un om de specialitate să o poată execută. Articolul 6 Revendicări Revendicările trebuie să definească obiectul protecției solicitate. Revendicările trebuie să fie clare și concise. Ele trebuie să fie întemeiate în întregime pe descriere. Articolul 7 Desene 1) Sub rezerva alin. 2) îi), desenele trebuie prezentate atunci cînd sînt necesare pentru înțelegerea
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
cerute de legislația națională. Articolul 5 Descrierea Descrierea trebuie să prezinte invenția de o manieră suficient de clară și completă, astfel încît un om de specialitate să o poată execută. Articolul 6 Revendicări Revendicările trebuie să definească obiectul protecției solicitate. Revendicările trebuie să fie clare și concise. Ele trebuie să fie întemeiate în întregime pe descriere. Articolul 7 Desene 1) Sub rezerva alin. 2) îi), desenele trebuie prezentate atunci cînd sînt necesare pentru înțelegerea invenției. 2) Dacă invenția este de o
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
desene, chiar dacă nu sînt necesare pentru înțelegerea ei: i) solicitantul poate include asemenea desene în cererea internațională în momentul depunerii sale; ... îi) orice oficiu desemnat poate să ceară că solicitantul să-i prezinte asemenea desene în termenul stabilit. Articolul 8 Revendicarea priorității 1) Cererea internațională poate cuprinde o declarație conform prevederilor regulamentului de aplicare, revendicînd prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse în sau pentru oricare stat parte la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale. 2) a) Sub rezerva
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
o declarație conform prevederilor regulamentului de aplicare, revendicînd prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse în sau pentru oricare stat parte la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale. 2) a) Sub rezerva subalineatului b), condițiile și efectele unei revendicări de prioritate prezente conform alin. 1) sînt cele pe care le prevede art. 4 al Actului de la Stockholm al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale. b) Cererea internațională care revendică prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse în
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
un stat contractant poate desemna acest stat. Dacă cererea internațională revendică prioritatea uneia sau mai multor cereri naționale depuse în sau pentru un stat desemnat sau prioritatea unei cereri internaționale care desemnează un singur stat, condițiile și efectele produse de revendicarea priorității în acest stat sînt cele prevăzute în legislația națională a acestui din urmă stat. ... Articolul 9 Solicitantul 1) Orice persoană domiciliată într-un stat contractant și orice cetățean al unui asemenea stat pot depune o cerere internațională. 2) Adunarea
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
de cerere internațională; ... b) desemnarea a cel puțin unui stat contractant; ... c) numele solicitantului, indicat în modul stabilit; ... d) o parte care, de la prima vedere, pare să constituie o descriere; ... e) o parte care, de la prima vedere, pare să constituie revendicări. ... 2) a) Dacă oficiul receptor constată că cererea internațională nu îndeplinește, în momentul primirii, condițiile enumerate în alin. 1), el invită pe solicitant, conform regulamentului de aplicare, să facă corectura necesară. b) Dacă solicitantul da urmare acestei invitații, în conformitate cu regulamentul
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
este considerată ca retrasă și oficiul receptor declară această. Articolul 15 Documentarea internațională 1) Fiecare cerere internațională face obiectul unei documentari internaționale. 2) Documentarea internațională are ca obiect să descopere stadiul tehnicii pertinente. 3) Documentarea internațională se efectuează pe baza revendicărilor, ținînd seama de descriere și de desene (dacă este cazul). 4) Administrația însărcinată cu documentarea internațională prevăzută în art. 16 se străduiește să descopere stadiul tehnicii pertinente în măsura în care mijloacele îi permit, cu obligația de a consulta documentația prevăzută în regulamentul
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
a) Dacă administrația însărcinată cu documentarea internațională apreciază: i) că cererea internațională privește un obiect față de care ea nu este ținută să procedeze la documentare, conform regulamentului de aplicare, decide să nu procedeze la documentarea acestei cereri; ... îi) că descrierea, revendicările sau desenele nu îndeplinesc condițiile stabilite, într-o astfel de măsură că o documentare să poate fi efectuată, ea declară acest lucru și notifică solicitantului și biroului internațional că nu va fi întocmit un raport de documentare internațională. b) Dacă
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]
-
o documentare să poate fi efectuată, ea declară acest lucru și notifică solicitantului și biroului internațional că nu va fi întocmit un raport de documentare internațională. b) Dacă una dintre situațiile menționate în subalineatul a) nu există decît în raport cu anumite revendicări, raportul de documentare internațională o indică pentru aceste revendicări și este întocmit pentru celelalte revendicări, în conformitate cu art. 18. ... 3) a) Dacă administrația însărcinată cu documentarea internațională apreciază că cererea internațională nu satisface condiția de unitate a invenției, astfel cum este
TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970 în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151759_a_153088]