KorAP: Find »[drukola/base=antreprenor & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...234 235 236 ...628 >

15,686 matches

Corola-website/Law/199843_a_201172

obligatorie pentru Beneficiar, Antreprenor și Adjudecător. 7. Culpa Adjudecătorului Dacă Adjudecătorul nu îndeplinește obligațiile care îi revin potrivit prevederilor Clauzei 4, nu va fi îndreptățit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli menționate în prezenta și va rambursa Beneficiarului și Antreprenorului, fără a prejudicia celelalte drepturi ale acestora, toate taxele și cheltuielile primite de Adjudecător și de Ceilalți Adjudecatori (dacă există), pentru acțiuni sau decizii (dacă există) ale CAD care sunt socotite nule și fără efect. 8. Dispute Orice revendicare sau

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
sau orice încălcare, reziliere sau lipsă de valabilitate a acestuia, vor fi în final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț, de către un arbitru numit în conformitate cu Regulile de Arbitraj Anexa REGULI DE PROCEDURĂ 1. Beneficiarul și Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor documentelor pe care CAD le poate solicita, inclusiv documentele Contractului, rapoartele de evoluție a lucrărilor, instrucțiunile de modificare, situații de lucrări și alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. Toate

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
tuturor documentelor pe care CAD le poate solicita, inclusiv documentele Contractului, rapoartele de evoluție a lucrărilor, instrucțiunile de modificare, situații de lucrări și alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. Toate comunicările dintre CAD și Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie și celeilalte Părți. În situația în care CAD este compusă din trei persoane, Beneficiarul și Antreprenorul vor transmite, fiecăreia dintre aceste persoane, copii ale documentelor solicitate și ale comunicărilor. 2. CAD va proceda în conformitate cu prevederile

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
lucrări și alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. Toate comunicările dintre CAD și Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie și celeilalte Părți. În situația în care CAD este compusă din trei persoane, Beneficiarul și Antreprenorul vor transmite, fiecăreia dintre aceste persoane, copii ale documentelor solicitate și ale comunicărilor. 2. CAD va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 și cu aceste Reguli. În scopul înscrierii în timpul alocat pentru transmiterea înștiințării asupra unei decizii și a altor

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
comunicărilor. 2. CAD va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 și cu aceste Reguli. În scopul înscrierii în timpul alocat pentru transmiterea înștiințării asupra unei decizii și a altor factori relevanți, CAD: (a) va acționa corect și imparțial între Beneficiar și Antreprenor, oferind fiecăruia dintre aceștia posibilitatea rezonabilă de a-și prezenta cazul și de a răspunde cazului celuilalt, și (b) va adopta procedurile corespunzătoare disputei, evitând întârzierile sau cheltuielile inutile. 3. CAD poate conduce o audiere privind disputa, caz în care

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
procedurile corespunzătoare disputei, evitând întârzierile sau cheltuielile inutile. 3. CAD poate conduce o audiere privind disputa, caz în care va decide data și a locul desfășurării audierii și poate solicita ca documentația scrisă și argumentele prezentate de către Beneficiar și de către Antreprenor să fie prezentate înainte de ședință sau în timpul acesteia. 4. Cu excepția cazului în care se convine altfel, în scris, de către Beneficiar și Antreprenor, CAD va avea autoritatea să adopte o procedura interogativa, să refuze accesul la audieri a oricăror persoane, altele

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
și a locul desfășurării audierii și poate solicita ca documentația scrisă și argumentele prezentate de către Beneficiar și de către Antreprenor să fie prezentate înainte de ședință sau în timpul acesteia. 4. Cu excepția cazului în care se convine altfel, în scris, de către Beneficiar și Antreprenor, CAD va avea autoritatea să adopte o procedura interogativa, să refuze accesul la audieri a oricăror persoane, altele decât reprezentanții Beneficiarului, Antreprenorului și ai Inginerului, și să continue în absenta oricărei părți despre care CAD este convinsă că a fost

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
înainte de ședință sau în timpul acesteia. 4. Cu excepția cazului în care se convine altfel, în scris, de către Beneficiar și Antreprenor, CAD va avea autoritatea să adopte o procedura interogativa, să refuze accesul la audieri a oricăror persoane, altele decât reprezentanții Beneficiarului, Antreprenorului și ai Inginerului, și să continue în absenta oricărei părți despre care CAD este convinsă că a fost înștiințată în legătură cu ședința; dar va avea libertatea de a decide dacă și în ce măsura poate fi exercitată această autoritate. 5. Beneficiarul

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
ai Inginerului, și să continue în absenta oricărei părți despre care CAD este convinsă că a fost înștiințată în legătură cu ședința; dar va avea libertatea de a decide dacă și în ce măsura poate fi exercitată această autoritate. 5. Beneficiarul și Antreprenorul împuternicesc, printre altele, CAD: (a) să stabilească procedura care urmează a fi aplicată în soluționarea unei dispute, (b) să decidă asupra jurisdicției proprii a CAD, ca și asupra domeniului oricărei dispute care i se prezintă, (c) să conducă orice audiere

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
-și va exprima nici o părere cu privire la valoarea oricăror argumente oferite de către Părți. Ulterior, CAD va elabora și va transmite o înștiințare asupra deciziei sale în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, sau așa cum poate fi altfel convenit, în scris, de către Beneficiar și Antreprenor. În situația în care CAD este formată din trei persoane: (a) acestea se vor reuni în particular după audieri, dacă există, în scopul de a avea discuții și de a elabora decizia; (b) se vor strădui să ajungă la o

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
b) se vor strădui să ajungă la o decizie unanimă; dacă acest lucru se dovedește imposibil, decizia aplicabilă va fi luată de către majoritatea Adjudecatorilor care poate cere Adjudecătorului minoritar să pregătească un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului și Antreprenorului; și (c) dacă un Adjudecător nu participă la întrunire sau audieri, sau nu-și îndeplinește una dintre funcții, atunci ceilalți doi Adjudecatori pot, să ia o decizie, în afară de cazurile în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii să

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
a fi transmis Beneficiarului și Antreprenorului; și (c) dacă un Adjudecător nu participă la întrunire sau audieri, sau nu-și îndeplinește una dintre funcții, atunci ceilalți doi Adjudecatori pot, să ia o decizie, în afară de cazurile în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii să procedeze în acest fel, sau (ii) Adjudecătorul absent este președintele și dispune celorlalți Adjudecatori să nu ia o hotărâre în lipsa sa. Anexa 2b * Font 9* Condiții Speciale obligatorii pentru FIDIC Galben 1999 Clauza 1. - Prevederi

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
care precizează data la care Sub-Clauza 1.5. - Prioritatea documentelor În scopul interpretării, prioritatea documentelor va │ │ │fi în conformitate cu următoarea ordine: Clauza 3. - Inginerul Sub-Clauza 3.1. - Responsabilitățile și autoritatea Inginerului La sfârșitul Sub-Clauzei 3.1 se adaugă următoarele: Clauza 4. - Antreprenorul Sub-Clauza 4.2. - Garanția de Bună Execuție Se șterge prima propoziție a paragrafului secund al │ │ │Sub-Clauzei 4.2 și se înlocuiește cu următoarele: Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanția de Bună Execuție în termen de 15 zile de la data semnării În

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
3.1. - Responsabilitățile și autoritatea Inginerului La sfârșitul Sub-Clauzei 3.1 se adaugă următoarele: Clauza 4. - Antreprenorul Sub-Clauza 4.2. - Garanția de Bună Execuție Se șterge prima propoziție a paragrafului secund al │ │ │Sub-Clauzei 4.2 și se înlocuiește cu următoarele: Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanția de Bună Execuție în termen de 15 zile de la data semnării În cea de-a doua propoziție a celui de-al treilea pa- │ │ │ragraf al acestei Sub-Clauze 4.2 se șterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepție

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
de-al treilea pa- │ │ │ragraf al acestei Sub-Clauze 4.2 se șterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepție Finală" și se înlocuiesc │ │ │cu "Certificatul de Recepție Finală" Se șterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 și de │ │ │înlocuiește cu următoarele: restitui Antreprenorului Sub-Clauza 4.4. - Subantreprenorii Acesta contracte vor îndeplini condițiile din Ofertă și vor constitui Liste la Contract. Sub-Clauza 4.21. - Rapoarte privind evoluția execuției lucrărilor În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze │ │ │4.21 se șterg cuvintele "Procesul

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
privind evoluția execuției lucrărilor În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze │ │ │4.21 se șterg cuvintele "Procesul Vebal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiesc cu "Certifi- │ │ │catul de Recepție la Terminarea Lucrărilor" Sub-clauza 4.23. - Activitățile Antreprenorului pe șantier "Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor"│ │ │și se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepție la Clauza 5. - Proiectarea Sub-Clauza 5.1. - Obligații generale de proiectare Se șterge primul paragraf al Sub-Clauzei 5.1 și se │ │ │înlocuiește cu următoarele

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
următoarele: Sub-Clauza 5.6. - Documentele Conforme cu Execuția În ultimul paragraf al acestei Sub-Clauze 5.6 se șterg│ │ │cuvintele "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Clauza 6. - Personalul și Forța de Muncă Sub-Clauza 6.10. - Raportări privind Personalul și Utilajele Antreprenorului În ultima propoziție din această Sub-clauză 6.10 se │ │ │șterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiesc cu "Certifi- │ │ │catul de Recepție la Terminarea Lucrărilor" Clauza 8. - Începerea, întârzierea și suspendarea Lucrărilor Sub-Clauza 8.1. - Începerea

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
la Terminarea Lucrărilor" Clauza 10. - Recepția Lucrărilor de către Beneficiar Sub-Clauza 10.1. - Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor Inginerul a emis un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data pri- │ │ │mirii solicitării din partea Antreprenorului, Sub-Clauza 10.2. - Recepția unor părți ale Lucrărilor Se șterge paragraful secund al Sub-Clauzei 10.2 și se │ │ │înlocuiește cu următoarele: Dacă Beneficiarul folosește totuși orice parte │ │ │a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de derea va trece în sarcina Beneficiarului." Sub-Clauza

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
Finală Se șterge această Sub-Clauză 11.9 și se înlocuiește cu│ │ │o nouă Sub-Clauză " Finală în termen de 28 zile de la expirarea │ │ │celei din urmă Perioade de Notificare a Defectelor, │ │ │sau cât mai repede după acest termen cu condiția ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele │ │ │Antreprenorului și să fi terminat și testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. Sub-Clauza 11.10. - Obligații neîndeplinite Se adaugă un nou paragraf: Sub-Clauza 11.11. - Eliberarea Șantierului Finală" Finală" Clauza 13. - Modificări și actualizări

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
9 și se înlocuiește cu│ │ │o nouă Sub-Clauză " Finală în termen de 28 zile de la expirarea │ │ │celei din urmă Perioade de Notificare a Defectelor, │ │ │sau cât mai repede după acest termen cu condiția ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele │ │ │Antreprenorului și să fi terminat și testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. Sub-Clauza 11.10. - Obligații neîndeplinite Se adaugă un nou paragraf: Sub-Clauza 11.11. - Eliberarea Șantierului Finală" Finală" Clauza 13. - Modificări și actualizări Sub-Clauza 13.1. - Dreptul de a

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
Recepție la Terminarea Sub-Clauza 13.5. - Sume provizionate La sfârșitul Sub-Clauzei 13.5 se adaugă următoarele: Clauza 14. - Prețul Contractului și plățile Sub-Clauza 14.1. - Prețul Contractului La sfârșitul Sub-Clauzei 14.1 se adaugă următoarele: Inginerul va înștiința Beneficiarul si Antreprenorul │ │ │ori de câte ori ia cunoștință de faptul că Prețul Sub-Clauza 14.2. - Plata în avans (dacă sunt mai multe decât una) și monedele de plată │ │ │și proporțiile acestora, vor fi cele specificate în Anexa la Ofertă. Sub-Clauza 14.4. - Graficul de Plăți

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări Finală" Sub-Clauza 14.13. - Emiterea Certificatului Final de Plată Sub-Clauza 14.14. - Încetarea Responsabilității Beneficiarului Clauza 15. - Rezilierea Contractului de către Beneficiar Sub-Clauza 15.2. - Rezilierea Contractului de către Beneficiar Clauza 16. - Suspendarea și rezilierea Contractului de către Antreprenor Sub-Clauza 16.2. - Rezilierea Contractului de către Antreprenor Se șterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 și se │ │ │înlocuiește cu următoarele: "(e) Beneficiarul nu reușește sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea]." Clauza 17. Sub-Clauza 17.2. - Responsabilitatea Antreprenorului față de Lucrări

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
14.13. - Emiterea Certificatului Final de Plată Sub-Clauza 14.14. - Încetarea Responsabilității Beneficiarului Clauza 15. - Rezilierea Contractului de către Beneficiar Sub-Clauza 15.2. - Rezilierea Contractului de către Beneficiar Clauza 16. - Suspendarea și rezilierea Contractului de către Antreprenor Sub-Clauza 16.2. - Rezilierea Contractului de către Antreprenor Se șterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 și se │ │ │înlocuiește cu următoarele: "(e) Beneficiarul nu reușește sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea]." Clauza 17. Sub-Clauza 17.2. - Responsabilitatea Antreprenorului față de Lucrări Lucrărilor" În al doilea paragraf al acestei

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
Contractului de către Antreprenor Sub-Clauza 16.2. - Rezilierea Contractului de către Antreprenor Se șterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 și se │ │ │înlocuiește cu următoarele: "(e) Beneficiarul nu reușește sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea]." Clauza 17. Sub-Clauza 17.2. - Responsabilitatea Antreprenorului față de Lucrări Lucrărilor" În al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se │ │ │șterg cuvintele "Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" În ultima propoziție a ultimului paragraf al acestei │ │ │Sub-Clauze 17.2 se șterg cuvintele "Procesul Verbal de│ │ │Recepție

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]
17.2 se șterg cuvintele "Procesul Verbal de│ │ │Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiesc cu "Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor" Clauza 18. - Asigurări Sub-Clauza 18.1. - Cerințe generale pentru asigurări Sub-Clauza 18.2. - Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se șterg│ │ │cuvintele "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Sub-Clauza 18.3. - Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse │ │Proprietății În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se șterg│ │ │cuvintele

CONDIŢII din 14 aprilie 2008 contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări. In: EUR-Lex (2008) [Corola-website/Law/199843_a_201172]