3,250 matches
-
fie respectate. Pentru lucrările executate care, datorită continuării lor, nu vor putea fi evaluate cantitativ și calitativ, contractantul (antreprenorul) va solicita din timp proiectantului efectuarea de constatări în comun. Capitolul 11 Plăți provizorii, plăți finale Articolul 11.1. Persoana juridică achizitoare poate acorda contractantului (antreprenorului), la cererea acestuia, avansuri în conformitate cu prevederile legale. Termenul la care se va acorda avansul, procentul din valoarea contractului și modul de rambursare se stabilesc în condiții speciale de contractare. Articolul 11.2. Plățile parțiale trebuie să
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
și în cel mai scurt timp cu putința. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapida și sigura verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii persoana juridică achizitoare va putea face scăzăminte pentru servicii făcute contractantului (antreprenorului) și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Situațiile de plată provizorii
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
se confirma în termenul stabilit prin condițiile speciale de contractare. Facturile corespunzătoare se plătesc conform reglementărilor bancare. Plățile parțiale efectuate nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a contractantului (antreprenorului); ele nu se considera ca recepție de către persoana juridică achizitoare a lucrărilor executate. Articolul 11.3. Plățile vor fi efectuate de regula, la intervale lunare. Articolul 11.4. Dacă execuția lucrărilor necesita importuri de materiale, utilaje sau echipamente și servicii aferente, o parte a plății ce urmează a fi făcută
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
făcută în cadrul contractului va fi efectuată în valută. Condițiile de plată vor fi stabilite în condiții speciale de contractare. Articolul 11.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către persoana juridică achizitoare. În cazul întârzierii achitării facturilor cu mai mult de 30 de zile, situația de plată se reactualizează cu indicele de actualizare a situației de plată, prevăzut în condițiile speciale de contractare, corespunzător lunii expirate. Dacă verificarea se prelungește din diferite
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. Articolul 11.7. Recepția finala va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate de persoana juridică achizitoare contractantului (antreprenorului) pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finala. Articolul 11.8. Garanția de buna execuție se va restitui contractantului (antreprenorului), pe baza notificării persoanei juridice achizitoare către agentul bancar. Notificarea se va face
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
Plata ultimelor sume datorate de persoana juridică achizitoare contractantului (antreprenorului) pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finala. Articolul 11.8. Garanția de buna execuție se va restitui contractantului (antreprenorului), pe baza notificării persoanei juridice achizitoare către agentul bancar. Notificarea se va face după eliberarea certificatului de recepție finala. Capitolul 12 Modificări de prețuri Articolul 12.1. Pentru cazurile în care urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului, se vor face precizări în Condiții speciale
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
a valorii situațiilor de plată aferente lucrărilor executate. Capitolul 13 Subcontractori nominalizați Articolul 13.1. Specialiștii și alte persoane juridice, angajați de antreprenor pentru a executa părți de lucrări sau servicii, care sunt nominalizați, selecționați și aprobați de persoana juridică achizitoare, sunt denumiți contractanți de specialitate (subcontractori) nominalizați. Articolul 13.2. Persoana juridică achizitoare nu poate obliga contractantul (antreprenorul) să angajeze un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat fata de care acesta are obiecții justificate. Articolul 13.3. Contractantul de specialitate (subcontractorul
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
13.1. Specialiștii și alte persoane juridice, angajați de antreprenor pentru a executa părți de lucrări sau servicii, care sunt nominalizați, selecționați și aprobați de persoana juridică achizitoare, sunt denumiți contractanți de specialitate (subcontractori) nominalizați. Articolul 13.2. Persoana juridică achizitoare nu poate obliga contractantul (antreprenorul) să angajeze un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat fata de care acesta are obiecții justificate. Articolul 13.3. Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleași obligații și responsabilități
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
specialitate (subcontractor) nominalizat fata de care acesta are obiecții justificate. Articolul 13.3. Contractantul de specialitate (subcontractorul) nominalizat se va angaja fata de contractant (antreprenor) cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul (antreprenorul) le are fata de persoana juridică achizitoare, conform condițiilor contractului. Contractantul de specialitate (subcontractorul) îl va exonera și despăgubi pe contractant (antreprenor) în legătura cu aceste obligații, precum și pentru cererile, reclamațiile, daunele-interese, taxele și cheltuielile de orice fel care decurg sau apar în legătura cu acestea sau
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de contractant (antreprenor) pentru realizarea contractului. Articolul 13.5. Prețurile pentru toate lucrările executate, materialele, serviciile furnizate de un contractant de specialitate (subcontractor) nominalizat se vor include în contractul încheiat între persoana juridică achizitoare și contractant (antreprenor). Capitolul 14 Riscuri speciale Articolul 14.1. Dacă lucrările permanente executate sau materialele și lucrările provizorii sau oricare alte mijloace ale contractantului (antreprenorului), folosite în scopul execuției lucrărilor, vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forță
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
antreprenorului), folosite în scopul execuției lucrărilor, vor suferi distrugeri sau avarii din cauze de forță majoră (calamități naturale, conflagrații, rebeliuni, revoluții) sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de contractant (antreprenor) și nici nu sunt imputabile acestuia, persoana juridică achizitoare îl va despăgubi pe contractant (antreprenor) pentru daunele produse. Articolul 14.2. În perioada de acțiune a forței majore, contractul va fi întrerupt, dar fără a se prejudicia drepturile celor doua părți. Articolul 14.3. Dacă contractul este întrerupt, contractantul
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
daunele produse. Articolul 14.2. În perioada de acțiune a forței majore, contractul va fi întrerupt, dar fără a se prejudicia drepturile celor doua părți. Articolul 14.3. Dacă contractul este întrerupt, contractantul (antreprenorul) va fi plătit de persoana juridică achizitoare pentru lucrările executate înainte de întrerupere, plus costurile pentru materiale, confecții, fabricate și semifabricate, care au fost procurate de antreprenor până la data întreruperii lucrărilor, inclusiv materialele și serviciile care au fost efectuate pe baza dispozițiilor scrise ale persoanei juridice achizitoare. Capitolul
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
juridică achizitoare pentru lucrările executate înainte de întrerupere, plus costurile pentru materiale, confecții, fabricate și semifabricate, care au fost procurate de antreprenor până la data întreruperii lucrărilor, inclusiv materialele și serviciile care au fost efectuate pe baza dispozițiilor scrise ale persoanei juridice achizitoare. Capitolul 15 Soluționarea litigiilor Articolul 15.1 Litigiile dintre părți sunt de competența instanțelor judecătorești din România, conform legii. Articolul 15.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre persoanele juridice pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile convin astfel
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
4. Litigiile privind despăgubirile rezultate în urma celor prevăzute la art. 15.3 vor fi soluționate potrivit prevederilor art. 15.1 și 15.2. Capitolul 16 Rezilierea contractului Articolul 16.1. Contractantul (antreprenorul) poate cere rezilierea contractului, dacă: a) persoana juridică achizitoare nu-si îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe contractant (antreprenor) în situația de a nu putea executa lucrarea; ... b) persoana juridică achizitoare nu onorează o plata scadenta mai mult de 3 luni
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
Contractantul (antreprenorul) poate cere rezilierea contractului, dacă: a) persoana juridică achizitoare nu-si îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe contractant (antreprenor) în situația de a nu putea executa lucrarea; ... b) persoana juridică achizitoare nu onorează o plata scadenta mai mult de 3 luni; ... c) persoana juridică achizitoare este declarata în stare de faliment; ... d) persoana juridică achizitoare notifica contractantului (antreprenorului) ca, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, ii este imposibil să
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe contractant (antreprenor) în situația de a nu putea executa lucrarea; ... b) persoana juridică achizitoare nu onorează o plata scadenta mai mult de 3 luni; ... c) persoana juridică achizitoare este declarata în stare de faliment; ... d) persoana juridică achizitoare notifica contractantului (antreprenorului) ca, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, ii este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale. ... Articolul 16.2. Persoana juridică achizitoare (investitorul) poate cere rezilierea
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
îl pune pe contractant (antreprenor) în situația de a nu putea executa lucrarea; ... b) persoana juridică achizitoare nu onorează o plata scadenta mai mult de 3 luni; ... c) persoana juridică achizitoare este declarata în stare de faliment; ... d) persoana juridică achizitoare notifica contractantului (antreprenorului) ca, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, ii este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale. ... Articolul 16.2. Persoana juridică achizitoare (investitorul) poate cere rezilierea contractului, dacă: a) contractantul (antreprenorul) a fost declarat în stare
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
luni; ... c) persoana juridică achizitoare este declarata în stare de faliment; ... d) persoana juridică achizitoare notifica contractantului (antreprenorului) ca, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, ii este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale. ... Articolul 16.2. Persoana juridică achizitoare (investitorul) poate cere rezilierea contractului, dacă: a) contractantul (antreprenorul) a fost declarat în stare de faliment, se emite ordin de executare impotriva lui, intra în lichidare juridică în vederea fuzionării sau are o ipoteca pe capital; ... b) contractantul (antreprenorul) a abandonat
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor; ... d) contractantul (antreprenorul) nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin condițiile speciale de contractare de la primirea dispoziției scrise date de persoana juridică achizitoare; ... e) contractantul (antreprenorul) neglijează în mod flagrant și repetat sa-si îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de persoana juridică achizitoare; ... f) contractantul (antreprenorul) a dat în subantrepriză o parte din lucrări, fără avizul persoanei juridice achizitoare. ... Articolul 16
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
o lucrare în termenul stabilit prin condițiile speciale de contractare de la primirea dispoziției scrise date de persoana juridică achizitoare; ... e) contractantul (antreprenorul) neglijează în mod flagrant și repetat sa-si îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de persoana juridică achizitoare; ... f) contractantul (antreprenorul) a dat în subantrepriză o parte din lucrări, fără avizul persoanei juridice achizitoare. ... Articolul 16.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la art. 16.1 și 16.2 se va comunica în scris partii
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
persoana juridică achizitoare; ... e) contractantul (antreprenorul) neglijează în mod flagrant și repetat sa-si îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de persoana juridică achizitoare; ... f) contractantul (antreprenorul) a dat în subantrepriză o parte din lucrări, fără avizul persoanei juridice achizitoare. ... Articolul 16.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la art. 16.1 și 16.2 se va comunica în scris partii contractante, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere. Articolul 16.4. Persoana
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
16.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la art. 16.1 și 16.2 se va comunica în scris partii contractante, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere. Articolul 16.4. Persoana juridică achizitoare va convoca comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate. Articolul 16.5. Persoana juridică achizitoare va avea aceleași obligații de plată prevăzute în contract și, în plus, va plăti contractantului (antreprenorului) suma corespunzătoare pierderilor
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
scris partii contractante, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere. Articolul 16.4. Persoana juridică achizitoare va convoca comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate. Articolul 16.5. Persoana juridică achizitoare va avea aceleași obligații de plată prevăzute în contract și, în plus, va plăti contractantului (antreprenorului) suma corespunzătoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia, care decurg în legătura sau ca urmare a acestei întreruperi și încetări a contractului. Articolul 16.6
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
prevăzute în contract și, în plus, va plăti contractantului (antreprenorului) suma corespunzătoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia, care decurg în legătura sau ca urmare a acestei întreruperi și încetări a contractului. Articolul 16.6. În cazul rezilierii contractului, persoana juridică achizitoare va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor și al lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele pe care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte contractantul (antreprenorul), din
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]
-
Articolul 16.7. Plata garanției de buna execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16.1 lit c) și d). Articolul 16.8. După rezilierea contractului, persoana juridică achizitoare poate continua execuția lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile de bunuri și investiții. Capitolul 17 Valuta și cursul de schimb Articolul 17.1. Pentru plățile în valuta liber convertibilă se va respecta legislația în vigoare în România. Capitolul 18
NORME METODOLOGICE*) din 13 aprilie 1998 privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/121191_a_122520]