KorAP: Find »[drukola/base=revendicare & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...259 260 261 ...303 >

7,557 matches

Corola-website/Law/253138_a_254467

Majoră o împiedică să le îndeplinească. Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forța Majoră nu se va aplica obligațiilor niciuneia dintre Părți de a face plăți către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. Clauza 20 - se redenumește: Revendicări și Soluționare Litigii. Subclauzele 20.2. - Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD), 20.3. - Eșecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor și 20.4. - Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor, se anulează. Subclauza 20.5. - Soluționarea pe Cale Amiabilă

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
20.3. - Eșecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor și 20.4. - Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor, se anulează. Subclauza 20.5. - Soluționarea pe Cale Amiabilă se modifică și va avea următorul cuprins: 20.5. - Soluționarea pe Cale Amiabilă. Orice revendicare și/sau dispută se propune a se rezolva amiabil. În cazul în care părțile nu pot rezolva pe cale amiabilă într-un termen de 90 de zile de la notificarea apariției acestei revendicări/dispute, de către una din părți, părțile pot iniția procedura

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
avea următorul cuprins: 20.5. - Soluționarea pe Cale Amiabilă. Orice revendicare și/sau dispută se propune a se rezolva amiabil. În cazul în care părțile nu pot rezolva pe cale amiabilă într-un termen de 90 de zile de la notificarea apariției acestei revendicări/dispute, de către una din părți, părțile pot iniția procedura Medierii potrivit prevederilor legale. Subclauza 20.6. - se redenumește: Instanța Civilă, se modifică și va avea următorul cuprins: 20.6. - Instanța Civilă. Cu excepția disputelor soluționate pe cale amiabilă, orice reclamație/dispută va

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
Execuție]. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) prelungirea perioadei de execuție pentru orice întârziere din această cauză, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4. [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată și (b) plata Costurilor suplimentare la care

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
este reprezentată de un document emis de o autoritate a statului român prin care se certifică includerea proiectului într-un program de finanțare asigurat cu fonduri puse la dispoziție de organisme financiare internaționale și/sau statul român. Subclauza 2.5. - Revendicările Beneficiarului se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 2.5. - Revendicările Beneficiarului. Dacă Beneficiarul se consideră îndreptățit la o plată potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiții sau în legătură cu Contractul și/sau la o prelungire a Perioadei de

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
care se certifică includerea proiectului într-un program de finanțare asigurat cu fonduri puse la dispoziție de organisme financiare internaționale și/sau statul român. Subclauza 2.5. - Revendicările Beneficiarului se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 2.5. - Revendicările Beneficiarului. Dacă Beneficiarul se consideră îndreptățit la o plată potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiții sau în legătură cu Contractul și/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înștiința Antreprenorul și îi vor prezenta

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
19 [Electricitate, Apă și Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului și Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această înștiințare nu este necesară. Înștiințarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoștință despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înștiințarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivație a revendicării și trebuie să includă o justificare a sumei și/sau prelungirii la care Beneficiarul

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
Înștiințarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoștință despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înștiințarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivație a revendicării și trebuie să includă o justificare a sumei și/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptățit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acționa, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5. [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau a determina

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
va înștiința ambele Părți cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluționare, prezentând motivația de susținere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord sau stabilire a modului de soluționare până când intervine, dacă intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicări și Soluționare Litigii]. Se introduce Subclauza nouă 3.6. - Întâlniri de Progres al lucrărilor. În prima întâlnire de management Beneficiarul va convoca Antreprenorul și Inginerul și vor stabili de comun acord un calendar al ședințelor cu agenda pentru perioada următoare

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
a programului de lucru și planurile pentru viitoarele activități, situația personalului, engineering, siguranța, echipamente, achiziția de materiale, plăți, identificarea riscurilor și stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăți curente și viitoare, interacțiunea cu alți antreprenori, revendicări, precum și alte subiecte care vor fi considerate relevante. Timpul și locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema discuției. Inginerul va furniza participanților la întâlnire copii ale agendei și ale documentelor relevante pentru subiectele

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
este îndreptățit să obțină Certificatul de Recepție Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanției, Antreprenorul va prelungi din proprie inițiativă valabilitatea Garanției de Bună Execuție până la obținerea Certificatului de Recepție Finală. Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanției de Bună Execuție, cu excepția revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptățit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care: (a) Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, așa cum este descris în paragraful anterior, situație în

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanției, Antreprenorul va prelungi din proprie inițiativă valabilitatea Garanției de Bună Execuție până la obținerea Certificatului de Recepție Finală. Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanției de Bună Execuție, cu excepția revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptățit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care: (a) Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, așa cum este descris în paragraful anterior, situație în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanției

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
în paragraful anterior, situație în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție; (b) Antreprenorul nu plătește Beneficiarului în termen de 42 de zile o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, și Soluționare Litigii]. În cazul în care se execută garanția de bună execuție Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția de bună execuție la procentul / valoarea stipulat/stipulată în Contract (Anexa la Ofertă); (c) Antreprenorul

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție; (b) Antreprenorul nu plătește Beneficiarului în termen de 42 de zile o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, și Soluționare Litigii]. În cazul în care se execută garanția de bună execuție Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția de bună execuție la procentul / valoarea stipulat/stipulată în Contract (Anexa la Ofertă); (c) Antreprenorul nu reușește să remedieze o

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
Antreprenorul va furniza, pe riscul și pe cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective și măsurării consumurilor. Cantitățile consumate și sumele datorate (conform prețurilor menționate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului] și Sub-Clauzei 3.5. [Determinări]. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate aceste sume. Subclauza 4.21 - Rapoarte privind evoluția execuției lucrărilor se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 4.21 - Rapoarte privind evoluția execuției lucrărilor. Cu excepția altor prevederi

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul și Utilajele Antreprenorului]; (e) copii ale documentelor de asigurare a calității, rezultatele testelor și certificatele de calitate pentru Materiale; (e) lista Modificărilor, a înștiințărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului] și a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului]; (f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute și activități în legătură cu aspectele de mediu și relațiile publice; (g) comparații între evoluția reală a Lucrărilor

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
Utilajele Antreprenorului]; (e) copii ale documentelor de asigurare a calității, rezultatele testelor și certificatele de calitate pentru Materiale; (e) lista Modificărilor, a înștiințărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului] și a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului]; (f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute și activități în legătură cu aspectele de mediu și relațiile publice; (g) comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
înștiințare Inginerului, care va emite instrucțiuni pentru modul de soluționare. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucțiuni, Antreprenorul va transmite o nouă înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuție pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4. [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
prezența Inginerului. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucțiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuție pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4. [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și (b) plata Costurilor suplimentare la care

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
întârziere se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 8.7. - Penalități de întârziere. Dacă Antreprenorul nu reușește să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2. [Durata de Execuție], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului]. De asemenea, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalități de întârziere în cazul în care Antreprenorul nu reușește să respecte termenele de finalizare ale Sectoarelor așa cum sunt ele prevăzute în graficele de execuție. La finalizarea fiecărui Sector se va emite un

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
nu este definită) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită de ambele părți (pentru remedierea erorii) și plătită înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, sau (îi) decisă și plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului] și Sub-Clauzei 3.5. [Determinări]. Neîncadrarea în valorile impuse prin Caietul de sarcini va conduce la respingerea testelor. Subclauza 10.1. - Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 10.1

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
din motive datorate Beneficiarului. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înștiințare și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuție pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4. [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea este sau va fi întârziată, și (b) plata Costurilor suplimentare la care se

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
Contractului. Lucrările se vor efectua conform normelor și standardelor în vigoare înainte de Data de Bază. Orice modificare, actualizare, corectare sau îmbunătățire a normelor/standardelor după Data de Bază nu vor conduce automat la dreptul Antreprenorului să invoce Sub-Clauza 20.1. [Revendicările Antreprenorului] în scopul de a notifica intenția de a reclama în conformitate cu această sub-clauză, exceptând cazul când o astfel de modificare, actualizare, corectare sau îmbunătățire a normelor/standardelor care ar putea apărea după data de bază, pe deplin justificată de Antreprenor

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
contractuale ale Antreprenorului. Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior Datei de Bază, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4. [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și (b) plata Costurilor suplimentare, care

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]
adăugate sau deduse pentru Echipamente și Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5. [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor]; (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări și Soluționare Litigii], și (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare. Orice situație întocmită în baza acestei Sub-Clauze va fi semnată de Reprezentantul Antreprenorului, autorizat în baza Sub-Clauzei 4 .3. Orice situație pe care nu apare semnătura Reprezentantului

ANEXE din 15 mai 2013 la Ordinul ministrului tranSporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice din 15.05.2013 (anexele 1 şi 2). In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/253138_a_254467]