KorAP: Find »[drukola/base=achizitor & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...31 32 33 ...197 >

4,905 matches

Corola-website/Law/130156_a_131485

avans contractorului, dacă acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege. II.17. Actualizarea prețului contractului II. 17.1. - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract. II.17.2. - Prețul contractului se actualizează utilizând formula de actualizare precizată în Condițiile specifice de contractare. II.18. Amendamente II.18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. II.19. Subcontractori II. 19.1. - Contractorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. II.19.2. - (1) Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați. (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați. (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... II.19.3. - (1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract. ... II.19.4. - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului. II.20. Întârzieri în îndeplinirea contractului II.20.1. - Contractorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. II.20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de livrare sau

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. II.20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional. II.20.3. - Cu excepția prevederilor clauzei II.24 și în afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional. II.20.3. - Cu excepția prevederilor clauzei II.24 și în afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21. II.21. Penalități, daune-interese II. 21.1. - În cazul în care, din

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
face cu acordul părților, prin act adițional. II.20.3. - Cu excepția prevederilor clauzei II.24 și în afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21. II.21. Penalități, daune-interese II. 21.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21. II.21. Penalități, daune-interese II. 21.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalenta a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. II

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
prețul contractului, ca penalități, o suma echivalenta a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. II.21.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.16.1, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuată, procent care se precizează

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
a obligațiilor. II.22. Rezilierea contractului II. 22.1. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, da dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde plata de daune-interese. II.22.2. - Achizitorul își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. II.22.3. - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor. II.22.4. - În cazul prevăzut la clauza II.22.2 și II.22.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. II.23. Cesiunea contractului II

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. II.23. Cesiunea contractului II. 23.1. - Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. II.23.2. - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. II.24. Forța majoră II.24.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. II.25. Soluționarea litigiilor II. 25.1. - Achizitorul și contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. II.25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. II.25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și contractorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România. II.25.3

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
II.28.1. - Contractul va fi interpretat conform legislației din România. Contract de lucrări nr. .......... data .......... I.1. Părți contractante Între autoritatea contractantă ....... adresa sediu ....... telefon/fax ...... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ....... cont trezorerie ........ reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)...., funcție ....... în calitate de achizitor. și între executantul (denumire) ........ adresa sediu ....... telefon/fax ....... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ....... cont (trezorerie, banca) ....... reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)......, funcție ...... în calitate de contractor a intervenit prezentul contract. I.2. Obiectul și prețul contractului I.2.1. - Contractorul se obliga să

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
prin ......(denumirea conducătorului)......, funcție ...... în calitate de contractor a intervenit prezentul contract. I.2. Obiectul și prețul contractului I.2.1. - Contractorul se obliga să execute, să finalizeze și să întrețină .......(denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile din anexele la contract. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului prețul de ....... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ...... (denumirea lucrării). I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ....... mii lei, din care TVA ......... mii lei. I.3. Durata

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
întrețină .......(denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile din anexele la contract. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului prețul de ....... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ...... (denumirea lucrării). I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ....... mii lei, din care TVA ......... mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul se obliga să execute și să finalizeze ................... (denumirea lucrării), așa cum este prevăzut în graficul de execuție, în decurs de ......(luni calendaristice) de la data

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
TVA ......... mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul se obliga să execute și să finalizeze ................... (denumirea lucrării), așa cum este prevăzut în graficul de execuție, în decurs de ......(luni calendaristice) de la data primirii ordinului de începere a execuției. Achizitor, Contractor, .................. .................. (semnătura autorizata) (semnătura autorizata) LS LS II. Condiții generale de contractare II.1. Definiții II.1.1. - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua părți

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
LS II. Condiții generale de contractare II.1. Definiții II.1.1. - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua părți, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor", și, un prestator de servicii, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părți, cuprinde condițiile generale de contractare, condițiile specifice de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire aici; b. achizitor și contractor - părțile contractante, așa cum sunt

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor", și, un prestator de servicii, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părți, cuprinde condițiile generale de contractare, condițiile specifice de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire aici; b. achizitor și contractor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în preambulul prezentului Contract; c. prețul contractului - prețul plătibil contractorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; d. standarde - standardele, reglementările tehnice

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
condițiile generale de contractare, condițiile specifice de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire aici; b. achizitor și contractor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în preambulul prezentului Contract; c. prețul contractului - prețul plătibil contractorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; d. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnica; e. amplasamentul lucrării - locul unde contractorul executa

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau ... c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. ... II.5. Drepturi de proprietate intelectuală II.5.1. - Contractorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
pentru sau în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și ... b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente; ... cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini furnizate de către achizitor. II.6. Protecția patrimoniului cultural național II.6.1. - Toate fosilele, monetele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]
achizitor. II.6. Protecția patrimoniului cultural național II.6.1. - Toate fosilele, monetele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. II.6.2. - Contractorul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza II.6.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor

HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130156_a_131485]