KorAP: Find »[drukola/base=achizitor & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...43 44 45 ...197 >

4,905 matches

Corola-website/Law/130159_a_131488

de a diminua ritmul execuției și de a beneficia de reactualizarea situației de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, contractorul va relua execuția lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. II.14.4. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, dacă acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege. II.14.5. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea contractantului

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapida și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute contractorului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Situațiile de plata provizorii

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
termenul stabilit prin Condițiile specifice de contractare. Facturile corespunzătoare se plătesc conform reglementărilor bancare. ... (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a contractorului; ele nu se considera, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate. ... II.14.6. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a contractorului; ele nu se considera, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate. ... II.14.6. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. II.14.7. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finala nu

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate contractorului, pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală. II.15. Actualizarea prețului contractului II. 15.1. - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract. II.15.2. - Prețul contractului se actualizează utilizând formula de actualizare precizată în Condițiile specifice de contractare. II.16. Asigurări II.16.1. - (1) Contractorul are obligația de a încheia

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. (2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către contractant din capitolul "Cheltuieli indirecte". ... (3) Contractorul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (4) Contractorul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (4) Contractorul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
actualizate). ... (4) Contractorul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora. ... II.17. Amendamente II. 17.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. II.18. Subcontractori II.18.1. - Contractorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. II.18.2. - (1) Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați. (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați. (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... II.18.3. - (1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract. ... II.18.4. - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului. II.19. Penalități, daune-interese II.l9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalenta a

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului. II.19. Penalități, daune-interese II.l9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalenta a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. II

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
prețul contractului, ca penalități, o suma echivalenta a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. II.19.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.14.2, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuată, procent care se precizează

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
a obligațiilor. II.20. Rezilierea contractului II.20.1. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, da dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune-interese. II.20.2. - Achizitorul își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. II.20.3. - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor. II.20.4. - În cazul prevăzut la clauza II.20.2 și II.20.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. II.21. Cesiunea contractului II

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. II.21. Cesiunea contractului II. 21.1. - Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. II.21.2. - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. II.22. Forța majoră II.22.1. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. II.23. Soluționarea litigiilor II. 23.1. - Achizitorul și contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. II.23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. II.23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și contractorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România. II.23.3

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
II.26.1. - Contractul va fi interpretat conform legislației din România. Contract de servicii nr. ........ data ........ I.1. Părți contractante Între autoritatea contractantă ...... adresa sediu ...... telefon/fax ...... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ........ cont trezorerie ....... reprezentată prin ....... (denumirea conducătorului) ......, funcție ....... în calitate de achizitor. și între prestatorul (denumire) ....... adresa sediu ...... telefon/fax ....... număr de înmatriculare ....... cod fiscal ....... cont (trezorerie, banca) ...... reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)....., funcție ...... în calitate de contractor a intervenit prezentul contract. I.2. Obiectul și prețul contractului I.2.1. - Contractorul se obliga să

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
prin ......(denumirea conducătorului)....., funcție ...... în calitate de contractor a intervenit prezentul contract. I.2. Obiectul și prețul contractului I.2.1. - Contractorul se obliga să presteze ........... (denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu prevederile din condițiile de contractare. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului prețul convenit, pentru îndeplinirea contractului de servicii ...... (denumire). I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ...... mii lei, din care TVA ....... mii lei. I.3. Durata contractului I.3

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
serviciilor), în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu prevederile din condițiile de contractare. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului prețul convenit, pentru îndeplinirea contractului de servicii ...... (denumire). I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ...... mii lei, din care TVA ....... mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul se obliga să presteze ....... (denumirea serviciilor), așa cum este prevăzut în graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor, în decurs de ...... (luni calendaristice) de la data

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
TVA ....... mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul se obliga să presteze ....... (denumirea serviciilor), așa cum este prevăzut în graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor, în decurs de ...... (luni calendaristice) de la data primirii ordinului de începere a prestației. Achizitor, Contractor, .................... .................... (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) LS LS II. Condiții generale de contractare II.1. Definiții II.1.1. - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua părți

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
LS II. Condiții generale de contractare II.1. Definiții II.1.1. - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua părți, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor", și, un prestator de servicii, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părți, cuprinde condițiile generale de contractare, condițiile specifice de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire aici; b. achizitor și contractor - părțile contractante, așa cum sunt

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]