KorAP: Find »[drukola/base=contractor & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...44 45 46 ...287 >

7,154 matches

Corola-website/Law/130159_a_131488

de a apela la prevederile clauzei II.22.1, acesta din urma are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de reactualizarea situației de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, contractorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. II.16.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, dacă acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
a beneficia de reactualizarea situației de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, contractorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. II.16.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, dacă acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege. II.17. Actualizarea prețului contractului II. 17.1. - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor contractorului

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
contractorului, dacă acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege. II.17. Actualizarea prețului contractului II. 17.1. - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract. II.17.2. - Prețul contractului se actualizează utilizând formula de actualizare precizată în Condițiile specifice de contractare. II.18. Amendamente II.18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. II.19. Subcontractori II. 19.1. - Contractorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. II.19.2. - (1) Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați. (2

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. II.19. Subcontractori II. 19.1. - Contractorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. II.19.2. - (1) Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați. (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... II.19.3. - (1) Contractorul

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați. (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... II.19.3. - (1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... II.19.3. - (1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract. ... II.19.4. - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
în anexe la contract. ... II.19.3. - (1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract. ... II.19.4. - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
contractul. (2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract. ... II.19.4. - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului. II.20. Întârzieri în îndeplinirea contractului II.20.1. - Contractorul are obligația de a îndeplini contractul

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
lor din contract. ... II.19.4. - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului. II.20. Întârzieri în îndeplinirea contractului II.20.1. - Contractorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. II.20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
se poate face numai cu avizul achizitorului. II.20. Întârzieri în îndeplinirea contractului II.20.1. - Contractorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. II.20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional. II.20

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
act adițional. II.20.3. - Cu excepția prevederilor clauzei II.24 și în afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21. II.21. Penalități, daune-interese II. 21.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21. II.21. Penalități, daune-interese II. 21.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalenta a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. II.22.3. - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor. II.22.4. - În cazul prevăzut la clauza II.22.2 și

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
dacă acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor. II.22.4. - În cazul prevăzut la clauza II.22.2 și II.22.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. II.23. Cesiunea contractului II. 23.1. - Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
4. - În cazul prevăzut la clauza II.22.2 și II.22.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. II.23. Cesiunea contractului II. 23.1. - Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. II.23.2. - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
a contractului. II.23. Cesiunea contractului II. 23.1. - Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. II.23.2. - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. II.24. Forța majoră II.24.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. II.24

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. II.25. Soluționarea litigiilor II. 25.1. - Achizitorul și contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. II.25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. II.25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și contractorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România. II.25.3. - Părțile au

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
adresa sediu ....... telefon/fax ...... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ....... cont trezorerie ........ reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)...., funcție ....... în calitate de achizitor. și între executantul (denumire) ........ adresa sediu ....... telefon/fax ....... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ....... cont (trezorerie, banca) ....... reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)......, funcție ...... în calitate de contractor a intervenit prezentul contract. I.2. Obiectul și prețul contractului I.2.1. - Contractorul se obliga să execute, să finalizeze și să întrețină .......(denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile din anexele la contract. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
conducătorului)...., funcție ....... în calitate de achizitor. și între executantul (denumire) ........ adresa sediu ....... telefon/fax ....... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ....... cont (trezorerie, banca) ....... reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)......, funcție ...... în calitate de contractor a intervenit prezentul contract. I.2. Obiectul și prețul contractului I.2.1. - Contractorul se obliga să execute, să finalizeze și să întrețină .......(denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile din anexele la contract. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului prețul de ....... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ...... (denumirea lucrării). I.2.3

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
contractor a intervenit prezentul contract. I.2. Obiectul și prețul contractului I.2.1. - Contractorul se obliga să execute, să finalizeze și să întrețină .......(denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile din anexele la contract. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului prețul de ....... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ...... (denumirea lucrării). I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ....... mii lei, din care TVA ......... mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
și să întrețină .......(denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile din anexele la contract. I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului prețul de ....... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ...... (denumirea lucrării). I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ....... mii lei, din care TVA ......... mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul se obliga să execute și să finalizeze ................... (denumirea lucrării), așa cum este prevăzut în graficul de execuție, în decurs de ......(luni calendaristice

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
contractorului prețul de ....... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ...... (denumirea lucrării). I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ....... mii lei, din care TVA ......... mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul se obliga să execute și să finalizeze ................... (denumirea lucrării), așa cum este prevăzut în graficul de execuție, în decurs de ......(luni calendaristice) de la data primirii ordinului de începere a execuției. Achizitor, Contractor, .................. .................. (semnătura autorizata) (semnătura autorizata) LS LS II. Condiții generale

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]
mii lei. I.3. Durata contractului I.3.1. Contractorul se obliga să execute și să finalizeze ................... (denumirea lucrării), așa cum este prevăzut în graficul de execuție, în decurs de ......(luni calendaristice) de la data primirii ordinului de începere a execuției. Achizitor, Contractor, .................. .................. (semnătura autorizata) (semnătura autorizata) LS LS II. Condiții generale de contractare II.1. Definiții II.1.1. - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua părți, încheiat

NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2000) [Corola-website/Law/130159_a_131488]