4,808 matches
-
au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit că lucrări suplimentare. 17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauză 17.2 alin. (1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 18. Modalități de plată 18.1. - Achizitorul are obligația de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
suplimentare. 17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauză 17.2 alin. (1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 18. Modalități de plată 18.1. - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
2 alin. (1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 18. Modalități de plată 18.1. - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii și, după caz, graficul de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii și, după caz, graficul de plată) 18.2. - Daca achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauză 18.1 și fără a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile clauzei 24.1, acesta din urmă are dreptul de a sista executarea lucrărilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
apela la prevederile clauzei 24.1, acesta din urmă are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 18.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorica prevăzută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
sau de a diminua ritmul execuției și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 18.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorica prevăzută de lege. (se precizează cuantumul avansului) 18.4. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Situațiile de plată provizorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
legale. (2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. ... (se precizează termenul) (3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră de către achizitor că recepție a lucrărilor executate. ... 18.5. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră de către achizitor că recepție a lucrărilor executate. ... 18.5. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală. 19. Actualizarea prețului contractului 19.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 19.2. - Prețul contractului se actualizează utilizându-se formulă de actualizare convenită. (se precizează formulă de actualizare) 20. Asigurări 20.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. (2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". ... (3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliță sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
se va cere, poliță sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
actualizate). ... (4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). ... (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora. ... 21. Amendamente 21.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 22. Subcontractanți 22.1. - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractantii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 22.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnați. (2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. 22.3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnați. (2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. 22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract. ... 22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificata achizitorului. 23. Penalități, daune-interese 23.1. - În cazul în care, din vina să exclusivă, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificata achizitorului. 23. Penalități, daune-interese 23.1. - În cazul în care, din vina să exclusivă, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala din prețul contractului. (se precizează cota procentuala pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor) 23.2. - În cazul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala din prețul contractului. (se precizează cota procentuala pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor) 23.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauză 18.2, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala din plata neefectuata. (se precizează cota procentuala pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
dobândă practicată pe piața bancară) 24. Rezilierea contractului 24.1. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de dauneinterese. 24.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 25. Cesiunea 25.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al achizitorului. 25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. 26. Forță majoră 26.1. - Forță majoră este constatată de o autoritate competența. 26.2. - Forță majoră exonerează părțile contractante de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 27. Soluționarea litigiilor 27.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 27.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 27.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita că disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, fie de către instanțele judecătorești din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
momentul primirii. ... 29.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 30. Legea aplicabilă contractului 30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Achizitor, Contractant, .................... ................... .................... ................... (semnătură autorizată) (semnătură autorizată) L.S. L.S.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
prealabile a Băncii Naționale a României, numai după obținerea acestei aprobări. ... (3) O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor respective va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării. ... Articolul 3^1 Notificarea unei achiziții propuse de către un achizitor potențial sau a deciziei de reducere a unei participații calificate într-o instituție de credit, persoană juridică română, se realizează în condițiile prevederilor art. 25-31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]