KorAP: Find »[drukola/base=antreprenor & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...519 520 521 ...628 >

15,686 matches

Corola-website/Law/251818_a_253147

datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute și Arbitraj], și (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare. Orice situație întocmită în baza acestei Sub-Clauze va fi semnată de Reprezentantul Antreprenorului, autorizat în baza Sub-Clauzei 4 .3. Orice situație pe care nu apare semnătura Reprezentantului autorizat al Antreprenorului va fi considerată nulă, neproducând efectele scontate. Subclauza 14.4. Graficul de Plăți se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
Arbitraj], și (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare. Orice situație întocmită în baza acestei Sub-Clauze va fi semnată de Reprezentantul Antreprenorului, autorizat în baza Sub-Clauzei 4 .3. Orice situație pe care nu apare semnătura Reprezentantului autorizat al Antreprenorului va fi considerată nulă, neproducând efectele scontate. Subclauza 14.4. Graficul de Plăți se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.4. Graficul de Plăți. Are rol informativ și se corelează cu Rapoartele de Progres. Dacă în Contract

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
pentru a conveni sau stabili valorile tranșelor care să ia în considerare măsura în care evoluția înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranșele de plată. Dacă în Contract nu este inclus un grafic de plăți, Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăților estimate a fi datorate la sfârșitul fiecărui trimestru. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile după Data de Începere. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial, până la emiterea Procesului Verbal de

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
b)(i) sau (c)(i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă, această Sub-Clauză nu se va aplica. Inginerul va stabili și va aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) Antreprenorul: (i) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, chitanțele, dovezi scrise privind costurile și folosirea Echipamentelor și Materialelor), iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare, și (îi) a transmis o situație pentru Costurile de achiziționare și livrare a Echipamentelor

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după rețineri și alte deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată (dacă există) prevăzută în Anexa la Ofertă. În această eventualitate, Inginerul va transmite o înștiințare Antreprenorului. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele: (a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reținut

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
prevăzută în Anexa la Ofertă. În această eventualitate, Inginerul va transmite o înștiințare Antreprenorului. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele: (a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reținut până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; și/sau (b) dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
pentru alt motiv în afară de următoarele: (a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reținut până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; și/sau (b) dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligații poate fi reținută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației. În orice Certificat de

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
aprobarea, consimțământul sau satisfacția Inginerului. Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5. [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptățit să semnaleze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată, notificând Inginerul în acest sens. Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depășească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depășească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor acte adiționale la Contract. Subclauza 14.7. - Plățile se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.7. - Plățile. Beneficiarul va plăti Antreprenorului: (a) prima tranșă din plata în avans, în termen de 42 de zile după

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor acte adiționale la Contract. Subclauza 14.7. - Plățile se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.7. - Plățile. Beneficiarul va plăti Antreprenorului: (a) prima tranșă din plata în avans, în termen de 42 de zile după semnarea Acordului Contractual sau în termen de 21 de zile după primirea documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2. [Garanția de Bună Execuție] și Sub-Clauzei 14.2

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
completă și corectă; și (c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 56 de zile după primirea de către Beneficiar a Certificatului de Plată. Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor și în țara plății (pentru moneda respectivă) specificate în Contract. Antreprenorul trebuie să fie informat în scris de către Inginer despre suma certificată pentru plată cu justificările însoțitoare, pentru a putea emite Factura, care este și ea un document suport la

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
Plată în termen de 56 de zile după primirea de către Beneficiar a Certificatului de Plată. Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor și în țara plății (pentru moneda respectivă) specificate în Contract. Antreprenorul trebuie să fie informat în scris de către Inginer despre suma certificată pentru plată cu justificările însoțitoare, pentru a putea emite Factura, care este și ea un document suport la Certificatul de Plată. Data plății este considerată data la care contul

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
suport la Certificatul de Plată. Data plății este considerată data la care contul Beneficiarului este debitat. Beneficiarul are dreptul de a refuza plata unei facturi care prezintă greșeli/erori. Fiecare plată se va efectua după ce Beneficiarul se va asigura că Antreprenorul a furnizat factura și documentele doveditoare, cât și orice document pe care Beneficiarul îl solicită în vederea efectuării plății, în formă completă și corectă. Subclauza 14.8. - Întârzieri în efectuarea plăților se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
cât și orice document pe care Beneficiarul îl solicită în vederea efectuării plății, în formă completă și corectă. Subclauza 14.8. - Întârzieri în efectuarea plăților se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.8. - Întârzieri în efectuarea plăților. Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7. [Plățile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanțare aferente perioadei de întârziere calculate lunar pentru suma neplătită. Această perioadă se va considera că începe la data stabilită pentru plată

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
plății, în formă completă și corectă. Subclauza 14.8. - Întârzieri în efectuarea plăților se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.8. - Întârzieri în efectuarea plăților. Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7. [Plățile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanțare aferente perioadei de întârziere calculate lunar pentru suma neplătită. Această perioadă se va considera că începe la data stabilită pentru plată, specificată în Sub-Clauza 14.7. [Plățile], fără a se lua în

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
prevederi ale Condițiilor Speciale, aceste costuri vor fi calculate la rata de scont publicată de banca centrală din țara monedei în care se face plata la care se adaugă 1,5 puncte procentuale, și vor fi plătite în acea monedă. Antreprenorul va fi îndreptățit la această plată pe baza emiterii unei facturi, în baza unui Certificat Interimar de Plată sau a includerii de către Inginer a acestei solicitări într-un astfel de Certificat Interimar de Plata și fără a afecta alt drept

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
se completează și va avea următorul cuprins: 14.9. - Plata Sumelor Reținute. După ce a fost emis Certificatul Final de Plată și Lucrările au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există) fără obiecțiuni, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru Sumele Reținute dacă nu există un prejudiciu creat Beneficiarului. Beneficiarul poate folosi Sumele Reținute potrivit Sub-clauzei 3.5. [Determinări] pentru plata altor antreprenori pentru remedierea defecțiunilor sau Lucrărilor neexecutate de Antreprenor, de asemenea în cazul când Antreprenorul prin acțiunea

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există) fără obiecțiuni, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru Sumele Reținute dacă nu există un prejudiciu creat Beneficiarului. Beneficiarul poate folosi Sumele Reținute potrivit Sub-clauzei 3.5. [Determinări] pentru plata altor antreprenori pentru remedierea defecțiunilor sau Lucrărilor neexecutate de Antreprenor, de asemenea în cazul când Antreprenorul prin acțiunea sau inacțiunea sa produce un prejudiciu Beneficiarului, Beneficiarul va putea reține din Sumele Reținute până la acoperirea prejudiciului. Subclauza 14.10. - Situația de Lucrări la

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
există) fără obiecțiuni, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru Sumele Reținute dacă nu există un prejudiciu creat Beneficiarului. Beneficiarul poate folosi Sumele Reținute potrivit Sub-clauzei 3.5. [Determinări] pentru plata altor antreprenori pentru remedierea defecțiunilor sau Lucrărilor neexecutate de Antreprenor, de asemenea în cazul când Antreprenorul prin acțiunea sau inacțiunea sa produce un prejudiciu Beneficiarului, Beneficiarul va putea reține din Sumele Reținute până la acoperirea prejudiciului. Subclauza 14.10. - Situația de Lucrări la Terminare se modifică, se completează și va avea

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
plata către Antreprenor pentru Sumele Reținute dacă nu există un prejudiciu creat Beneficiarului. Beneficiarul poate folosi Sumele Reținute potrivit Sub-clauzei 3.5. [Determinări] pentru plata altor antreprenori pentru remedierea defecțiunilor sau Lucrărilor neexecutate de Antreprenor, de asemenea în cazul când Antreprenorul prin acțiunea sau inacțiunea sa produce un prejudiciu Beneficiarului, Beneficiarul va putea reține din Sumele Reținute până la acoperirea prejudiciului. Subclauza 14.10. - Situația de Lucrări la Terminare se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.10. - Situația de

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
acoperirea prejudiciului. Subclauza 14.10. - Situația de Lucrări la Terminare se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.10. - Situația de Lucrări la Terminare. În termen de 84 de zile după emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația de lucrări la terminare, însoțită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3. [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], care să conțină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menționată în

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3. [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], care să conțină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menționată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, și (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situația de lucrări la terminare. Inginerul va emite un certificat

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
să conțină: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menționată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, și (c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situația de lucrări la terminare. Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6. [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată]. Subclauza 14.11. - Prezentarea

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
Interimare de Plată]. Subclauza 14.11. - Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 14.11. - Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări. În termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, și (b) orice alte sume la

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]
transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele: (a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, și (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel. Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situației finale, Antreprenorul va transmite orice informații suplimentare pe care Inginerul le va solicita în

ORDIN nr. 774 din 15 mai 2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport feroviar, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/251818_a_253147]