18,529 matches
-
facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimțământul sau satisfacția Inginerului." Sub-clauza 14.7 Plățile Se șterge sub-clauza 14.7 și se înlocuiește cu următoarele: "Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer. În termen de 7 zile de la data notificării acceptării Certificatului de Plată de către
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
sa plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă"." Sub-clauza 14.8 întârzieri în Efectuarea Plăților Se șterge sub-clauza 14.8 și se înlocuiește cu următoarele: Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plății, o perioadă de grație de 45 de zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă. Dacă Antreprenorul nu va primi plata
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
obligat să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă"." Sub-clauza 14.9 Plata Sumelor Reținute Se șterge sub-clauza 14.9 și se înlocuiește cu următoarele: "După ce Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis și Lucrările au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru prima jumătate
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
valorii garanției bancare corespunzător primei jumătăți a Sumelor Reținute. Diminuarea valorii garanției sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor reținute din prezenta Sub-Clauză." Sub-clauza 14.10 Situația de Lucrări la Terminare În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-clauza 14.11 Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări Se șterge sub-clauza 14.11 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
10 Situația de Lucrări la Terminare În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-clauza 14.11 Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări Se șterge sub-clauza 14.11 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepție Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în patru exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
furnizat integral și în formă finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, parțială sau returnarea Certificatului Final de Plată." Sub-clauza 14.14 Încetarea Responsabilității Beneficiarului În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-clauza 14.16 Restituirea Se adaugă o nouă Sub-clauză 14.16: "Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar orice sume plătite
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
2 - Rezilierea Contractului de către Beneficiar Punctul (f) se va completa cu următoarele: "Toate situațiile de reziliere prevăzute la punctul (f) vor fi aplicabile cu condiția ca acestea să fie confirmate printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanțelor competente" Se șterge al doilea paragraf și se înlocuiește cu următorul: "În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, va putea să rezilieze contractul și să evacueze Antreprenorul de pe Șantier. Contractul va
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], (c) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit și a oricărei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecință a acestei rezilieri." Clauza 17. Riscuri și Responsabilități Sub-clauza 17.1 Despăgubiri Se șterge ultimul paragraf al sub-clauzei și se înlocuiește cu următoarele: Beneficiarul va despăgubi și se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului și agenții acestora nu sunt afectați de nici o reclamație, daună, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru: (1
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Valoarea de Contract Acceptată. Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greșeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părții în culpă." Clauza 18. Asigurări Sub-clauza 18.1 Cerințe Generale pentru Asigurări În paragraful al doilea al sub-clauzei se șterge sintagma "Scrisoare de acceptare" și se înlocuiește cu "Acord contractual". Sub-clauza 18.2 Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului În sub-clauza 18.2. se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Asigurări Sub-clauza 18.1 Cerințe Generale pentru Asigurări În paragraful al doilea al sub-clauzei se șterge sintagma "Scrisoare de acceptare" și se înlocuiește cu "Acord contractual". Sub-clauza 18.2 Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului În sub-clauza 18.2. se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". La sfârșitul sub-clauzei 18.2 se adaugă următoarele: "Va fi responsabilitatea Antreprenorului să informeze compania de asigurări despre orice schimbare privind
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
privind natura, durata, volumul sau Programul de Execuție a Lucrărilor și să asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurării pe toată durata Contractului." Sub-clauza 18.3 Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății În primul paragraf al sub-clauzei se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală". Restul clauzei rămâne neschimbat. Sub-clauza 18.5 Asigurarea pentru Proiectare Se adaugă o nouă sub-clauză 18.5,având următoarea formulare: "Antreprenorul va încheia o poliță
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
comunică ambelor Părți și niciuna dintre Părți nu a transmis o înștiințare de nemulțumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă și obligatorie pentru ambele Părți." Sub-clauza 20.6 Soluționarea litigiilor Se șterge sub-clauza 20.6 și se înlocuiește cu următoarele: "Cu excepția disputelor soluționate pe cale amiabilă sau printr-o decizie a CAD care a devenit definitivă și obligatorie, orice dispută decurgând din sau în legătură cu Contractul care va apărea, incluzând fără rezerve orice dispută
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale. Clauza 1 Prevederi generale Sub-clauza 1.1 Definiții Sub-clauza 1.1.1.1 Contract Se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiții speciale. Sub-clauza 1.1.1.3 Scrisoarea de acceptare Se șterge și se înlocuiește cu următoarele
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
1.1.1 Contract Se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiții speciale. Sub-clauza 1.1.1.3 Scrisoarea de acceptare Se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Scrisoarea de acceptare" reprezintă scrisoarea emisă și semnată de către Beneficiar, în calitatea sa de autoritate contractantă prin care se comunică decizia referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, respectiv acceptarea ofertei
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
a contractului de achiziție publică, respectiv acceptarea ofertei prezentate de antreprenor în calitatea sa de ofertant, inclusiv orice convenții/note anexate, respectiv angajamente/acorduri semnate de către și între cele două părți. Sub-clauza 1.1.1.4 Scrisoarea de ofertă Se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Scrisoarea de ofertă" reprezintă documentul intitulat Scrisoare (Formular) de ofertă, care a tost completat de Antreprenor în calitatea acestuia de ofertant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică și include oferta pentru Lucrări
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Scrisoare (Formular) de ofertă, care a tost completat de Antreprenor în calitatea acestuia de ofertant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică și include oferta pentru Lucrări, semnată și adresată Beneficiarului. Sub-clauza 1.1.1.5 Specificații Se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Specificați" înseamnă documentul intitulat Caietul de Sarcini, secțiune a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică, și orice alte modificări sau adăugiri la acest document. Acest document specifică destinația și scopul Lucrărilor și/sau
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
alte cerințe și criterii tehnice legate de acestea. Sub-clauza 1.1.3.1 Data de bază Se completează definiția cu următoarele: "Dată de bază este data de ................." Sub-clauza 1.1.3.5 Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor Se șterge sub-clauza 1.1.3.5 și se înlocuiește cu următoarele: "Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de recepție numită de către Beneficiar, recomandând admiterea, cu sau fără obiecții
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
fără obiecții, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor a Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10, în baza raportului emis de Inginer." Sub-clauza 1.1.3.7 - Perioadă de Notificare a Defecțiunilor Se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Perioada de Notificare a Defecțiunilor" înseamnă perioada de garanție acordată de antreprenor lucrărilor executate, în cadrul căreia acesta are obligația de remediere a defecțiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Perioadei de Notificare a defecțiunilor], calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări]. Sub-clauza 1.1.3.8 Procesul Verbal de Recepție Finală Se șterge sub-clauza 1.1.3.8 și se înlocuiește cu următoarele: "Procesul Verbal de Recepție Finală" înseamnă procesul verbal întocmit și semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepție numită de către Beneficiar pentru efectuarea recepției finale, recomandând admiterea, cu sau
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
sub-clauză 1.1.3.11: "Certificatul de Recepție Finală" înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9. Sub-clauza 1.1.4.8 - Moneda locală Se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Moneda Locală" înseamnă LEU. Sub-clauza 1.1.4.13 Prețul Unitar Se adaugă o nouă sub-clauză 1.1.4.13: "Prețul Unitar" este prețul unei unități cantitative din Lista de Cantități excluzând TVA-ul. Sub-clauza
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Locală" înseamnă LEU. Sub-clauza 1.1.4.13 Prețul Unitar Se adaugă o nouă sub-clauză 1.1.4.13: "Prețul Unitar" este prețul unei unități cantitative din Lista de Cantități excluzând TVA-ul. Sub-clauza 1.1.5.6 Sector Se șterge sub-clauza 1.1.5.6 și se înlocuiește cu următoarele: "Sector" înseamnă o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de începere a Lucrărilor. Sub-clauza 1.1.5.9 Utilități Se adaugă o nouă sub-clauză 1
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
la instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de produse/servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apă, electricitate, canalizare, telefon etc. care pot fi în proprietate publică sau privată. Sub-clauza 1.1.6.2 - Țara Se șterge sub-clauza 1.1.6.2 și se înlocuiește cu următoarele: "Țară" înseamnă România. Sub-clauza 1.1.6.7 Șantier Se șterge sub-clauza 1.1.6.7 și se înlocuiește cu următoarele: "Șantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
electricitate, canalizare, telefon etc. care pot fi în proprietate publică sau privată. Sub-clauza 1.1.6.2 - Țara Se șterge sub-clauza 1.1.6.2 și se înlocuiește cu următoarele: "Țară" înseamnă România. Sub-clauza 1.1.6.7 Șantier Se șterge sub-clauza 1.1.6.7 și se înlocuiește cu următoarele: "Șantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente și unde se vor livra Echipamentele și Materialele, și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
adaugă o nouă sub-clauză 1.1.6.10, având următoarea formulare: "Jurnalul de Șantier" înseamnă jurnalul definit în Sub-Clauza 4.25 [Jurnalul de Șantier] și pe care Antreprenorul îl întocmește în conformitate cu prevederile acelei Sub-Clauze. Sub-clauza 1.5 Prioritatea Documentelor Se șterge sub-clauza 1.5 și se înlocuiește cu următoarele: "Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu ordinea de mai jos: a) Acordul Contractual; ... b) Scrisoarea de ofertă; ... c
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
emite dispozițiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguității, erorii sau discrepanțelor. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenție atunci când Inginerul emite o clarificare." Sub-clauza 1.6 Acordul Contractual Se șterge sub-clauza 1.6 și se înlocuiește cu următoarele: "Părțile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conținutul din formularul cuprins în documentația de atribuire." Sub-clauza. 1.7 Cesionarea. Se șterge sub-clauza 1.7 și se înlocuiește cu următoarele: "Părțile
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]