18,529 matches
-
testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de Recepție Finală va fi trimisă Beneficiarului. Certificatul de Recepție Finală va fi singurul document considerat a certifica recepția Lucrărilor." Sub-clauza 11.10 Obligații Neîndeplinite Sub-clauza 11.10. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "După emiterea Certificatului de Recepție Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligație care rămâne neîndeplinită la data recepției. În scopul stabilirii naturii și volumului obligațiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Contractul se va considera a fi în vigoare. Emiterea Certificatului de Recepție Finală nu aduce atingere obligațiilor Antreprenorului în ceea ce privește viciile ascunse, astfel cum sunt acestea prevăzute de legile în vigoare." Sub-clauza 11.11 Eliberarea Șantierului În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală". Clauza 12. Măsurarea și Evaluarea Sub-clauza 12.3 Evaluarea Sub-clauza 12.3. se șterge și se înlocuiește cu următoarele; "Cu excepția altor prevederi ale Contractului, Inginerul
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
vigoare." Sub-clauza 11.11 Eliberarea Șantierului În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală". Clauza 12. Măsurarea și Evaluarea Sub-clauza 12.3 Evaluarea Sub-clauza 12.3. se șterge și se înlocuiește cu următoarele; "Cu excepția altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Prețul Contractului prin evaluarea fiecărui articol de lucrări, aplicând metoda de măsurare convenită
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
în domeniul achizițiilor publice, Inginerul poate stabili un tarif sau preț provizionat, în scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Plată." Clauza 13. Modificări și Actualizări Sub-clauza 13.1 Dreptul de a Modifica În cuprinsul acestei sub-clauze 13.1. se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală". La sfârșitul sub-clauzei 13.1. se va adăuga: "Antreprenorul are de asemenea dreptul de a iniția modificări, printr-o solicitare adresată Inginerului și/sau Beneficiarului
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
pentru perioada necesară pentru revizuirea și aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nici o prelungire a Duratei de Execuție, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire și aprobare." Sub-clauza 13.5 Sume Provizionate Sub-clauza 13.5. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parțial, în conformitate cu instrucțiunile Inginerului, iar Prețul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acționa ca autoritate contractantă în sensul legislației de achiziții publice și va respecta regulile de achiziții publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare." Sub-clauza 13.7 Actualizări Generate de Modificări ale Legilor Sub-clauza 13.7. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Prețul Contractului va fi actualizat, pentru restul rămas de executat, în situația în care au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
8. În orice situație, prețul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului." Sub-clauza 13.8 Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor Sub-clauza 13.8. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Prețul Contractului va putea fi actualizat, pentru restul rămas de executat, în situația în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor. Formulele de actualizare nu se vor aplica în cazul Sumelor Previzionate." Clauza 14. Prețul contractului și plățile Sub-clauza 14.1 Prețul Contractului Sub-clauza 14.1 se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "(a) Prețul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] și va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului, (b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele și onorariile pe care acesta trebuie
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
că Prețul Contractului poate depăși Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract, cu evaluarea diferenței respective." Sub-clauza 14.2 Plata în Avans Sub-clauza 14.2 se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Plățile în avans și returnările avansului trebuie efectuate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Beneficiarul va efectua plăți în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării și executării Lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare, după ce Antreprenorul va transmite garanții
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect." Sub-clauza 14.4 Graficul de Plăți Se șterge ultimul paragraf al sub-clauzei. Sub-clauza 14.5. Echipamente și materiale destinate lucrărilor Se șterge al treilea paragraf al Sub-clauzei 14.5 și se înlocuiește cu următoarele: Inginerul va stabili și va aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată dacă
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect." Sub-clauza 14.4 Graficul de Plăți Se șterge ultimul paragraf al sub-clauzei. Sub-clauza 14.5. Echipamente și materiale destinate lucrărilor Se șterge al treilea paragraf al Sub-clauzei 14.5 și se înlocuiește cu următoarele: Inginerul va stabili și va aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) Antreprenorul: (i) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
pentru plata la expedierea spre Șantier, și (îi) au fost livrate și depozitate corespunzător pe șantier, sunt protejate împotriva oricăror pierderi, daune sau deteriorări și par a fi în conformitate cu prevederile Contractului." Sub-clauza 14.6 Emiterea Certificatelor de Plată Interimare Se șterge sub-clauza 14.6 și se înlocuiește cu următoarele: "Lucrările vor fi măsurate de către Inginer, în vederea plății. De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părți din Lucrare, se va transmite o înștiințare Reprezentantului Antreprenorului, care: (a) va participa sau va
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimțământul sau satisfacția Inginerului." Sub-clauza 14.7 Plățile Se șterge sub-clauza 14.7 și se înlocuiește cu următoarele: "Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer. În termen de 7 zile de la data notificării acceptării Certificatului de Plată de către
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă"." Sub-clauza 14.8 Întârzieri în Efectuarea Plăților Se șterge sub-clauza 14.8 și se înlocuiește cu următoarele: Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plății, o perioadă de grație de 45 de zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă. Dacă Antreprenorul nu va primi plata
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
a întârzierilor în efectuarea plăților, cauzate de nerespectarea de către Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 83 [Programul de Execuție]." Sub-clauza 14.9 Plata Sumelor Reținute Se șterge sub-clauza 14.9 și se înlocuiește cu următoarele: "După emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru jumătate din Suma Reținută. Dacă un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor va fi emis pentru
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
valorii garanției bancare corespunzător primei jumătăți a Sumelor Reținute. Diminuarea valorii garanției sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor reținute din prezenta Sub-Clauză." Sub-clauza 14.10 Situația de Lucrări la Terminare În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-clauza 14.11 Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări Se șterge sub-clauza 14.11 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
10 Situația de Lucrări la Terminare În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-clauza 14.11 Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări Se șterge sub-clauza 14.11 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepție Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în patru exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti și va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situație Finală de Lucrări." Sub-clauza 14.13 Emiterea Certificatului Final de Plată Se șterge sub-clauza 14.13 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de 28 de zile de la primirea Situației Finale de Lucrări și a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, parțială sau returnarea Certificatului Final de Plată." Sub-clauza 14.14 Încetarea Responsabilității Beneficiarului În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor" Sub-clauza 14.16 Restituirea Se adaugă o nouă Sub-Clauză 14.16, având următoarea formulare: "Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
15 Rezilierea Contractului de către Beneficiar Sub-clauza 15.2 - Rezilierea Contractului de către Beneficiar "Toate situațiile de reziliere prevăzute la punctul (f) vor fi aplicabile cu condiția ca acestea să fie confirmate printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanțelor competente" Se șterge al doilea paragraf și se înlocuiește cu următorul: "În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, va putea să rezilieze contractul și să evacueze Antreprenorul de pe Șantier. Contractul va
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], și (c) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit și a oricărei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecință a acestei rezilieri." Clauza 17. Riscuri și Responsabilități Sub-clauza 17.1 Despăgubiri Se șterge ultimul paragraf al sub-clauzei și se înlocuiește cu următoarele: Beneficiarul va despăgubi și se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului și agenții acestora nu sunt afectați de nicio reclamație, daună, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru: (1
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Valoarea de Contract Acceptată. Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greșeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părții în culpă." Clauza 18. Asigurări Sub-clauza 18.1 Cerințe Generale pentru Asigurări În paragraful al doilea al sub-clauzei se șterge sintagma "Scrisoare de acceptare" și se înlocuiește cu "Acord contractual". Sub-clauza 18.2 Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului În sub-clauza 18.2. se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
Asigurări Sub-clauza 18.1 Cerințe Generale pentru Asigurări În paragraful al doilea al sub-clauzei se șterge sintagma "Scrisoare de acceptare" și se înlocuiește cu "Acord contractual". Sub-clauza 18.2 Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului În sub-clauza 18.2. se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor" La sfârșitul sub-clauzei 18.2 se adaugă următoarele: "Va fi responsabilitatea Antreprenorului să informeze compania de asigurări despre orice schimbare privind
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
natura, durata, volumul sau Programul de Execuție a Lucrărilor și să asigure nivelul adecvat al acoperirii asigurării pe toată durata Contractului." Sub-clauza 18.3 Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății În primul paragraf al al sub-clauzei se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu smtagma "Certificatului de Recepție Finală". Restul clauzei rămâne neschimbat. Clauza 19. Forța Majoră Sub-clauza 19.1 Definiția Forței Majore Sub-clauza se completează cu următoarea formulare: "Forța majoră va fi constatată
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]
-
comunică ambelor Părți și niciuna dintre Părți nu a transmis o înștiințare de nemulțumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă și obligatorie pentru ambele Părți." Sub-clauza 20.6 Soluționarea litigiilor Se șterge sub-clauza 20.6 și se înlocuiește cu următoarele: "Cu excepția disputelor soluționate pe cale amiabilă sau printr-o decizie a CAD care a devenit definitivă și obligatorie, orice dispută decurgând din sau în legătură cu Contractul care va apărea, incluzând fără rezerve orice dispută
CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIALE din 27 decembrie 2011 privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238614_a_239943]