KorAP: Find »[drukola/base=șterge & drukola/pos=verb]« with Poliqarp

<1 ...635 636 637 ...742 >

18,529 matches

Corola-website/Law/238145_a_239474

cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și respectiv cu sintagma "Certificat de Recepție." Restul sub-clauzei rămâne neschimbat. Clauza 11 Perioada de garanție Sub-clauza 11.1 Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor În sub-paragraful ( a) al acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-paragraful (b) se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
garanție Sub-clauza 11.1 Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor În sub-paragraful ( a) al acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-paragraful (b) se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau făcute în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau făcute în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz)." Sub-clauza 11.7 Dreptul de Acces În sub-clauza 11.7. se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală" Sub-clauza 11.8 Stabilirea Cauzelor Defecțiunilor Sub-clauza 11.8. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "La solicitarea și indicațiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
Lucrări (după caz)." Sub-clauza 11.7 Dreptul de Acces În sub-clauza 11.7. se șterge sintagma "Procesului Verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală" Sub-clauza 11.8 Stabilirea Cauzelor Defecțiunilor Sub-clauza 11.8. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "La solicitarea și indicațiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor defecțiunilor. Dacă este necesar a se remedia o defecțiune apărută la Lucrări pe costul Antreprenorului cum prevede Sub-Clauza 11.2 [Costul Remedierii Defecțiunilor

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
poate solicita Antreprenorului să efectueze o inspecție pentru identificarea eventualelor defecțiuni similare, iar costurile inspecțiilor respectiv costurile remedierii vor fi suportate de către Antreprenor în cadrul valorii de contract acceptate." Sub-clauza 11.9 Procesul Verbal de Recepție Finală Sub-clauza 11.9, se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepție Finală, precizând data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în Contract. Sub rezerva primirii deciziei

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de Recepție Finală va fi trimisă Beneficiarului. Certificatul de Recepție Finală va fi singurul document considerat a certifica recepția Lucrărilor." Sub-clauza 11.10 Obligații Neîndeplinite Sub-clauza 11.10. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "După emiterea Certificatului de Recepție Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligație care rămâne neîndeplinită la data recepției. În scopul stabilirii naturii și volumului obligațiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
Contractul se va considera a fi în vigoare. Emiterea Certificatului de Recepție Finală nu aduce atingere obligațiilor Antreprenorului în ceea ce privește viciile ascunse, astfel cum sunt acestea prevăzute de legile în vigoare." Sub-clauza 11.11 Eliberarea Șantierului În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală". Clauza 12. Măsurarea și Evaluarea Sub-clauza 12.3 Evaluarea Sub-clauza 12.3. se șterge și se înlocuiește cu următoarele; "Cu excepția altor prevederi ale Contractului, Inginerul

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
vigoare." Sub-clauza 11.11 Eliberarea Șantierului În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală". Clauza 12. Măsurarea și Evaluarea Sub-clauza 12.3 Evaluarea Sub-clauza 12.3. se șterge și se înlocuiește cu următoarele; "Cu excepția altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Prețul Contractului prin evaluarea fiecărui articol de lucrări, aplicând metoda de măsurare convenită

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
în domeniul achizițiilor publice, Inginerul poate stabili un tarif sau preț provizionat, în scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Plată." Clauza 13. Modificări și Actualizări Sub-clauza 13.1 Dreptul de a Modifica În cuprinsul acestei sub-clauze 13.1. se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție Finală" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție Finală". La sfârșitul sub-clauzei 13.1. se va adăuga: "Antreprenorul are de asemenea dreptul de a iniția modificări, printr-o solicitare adresată Inginerului și/sau Beneficiarului

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
pentru perioada necesară pentru revizuirea și aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nici o prelungire a Duratei de Execuție, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire și aprobare." Sub-clauza 13.5 Sume Provizionate Sub-clauza 13.5. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parțial, în conformitate cu instrucțiunile Inginerului, iar Prețul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acționa ca autoritate contractantă în sensul legislației de achiziții publice și va respecta regulile de achiziții publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare." Sub-clauza 13.7 Actualizări Generate de Modificări ale Legilor Sub-clauza 13.7. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Prețul Contractului va fi actualizat, pentru restul rămas de executat, în situația în care au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
8. În orice situație, prețul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului." Sub-clauza 13.8 Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor Sub-clauza 13.8. se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Prețul Contractului va putea fi actualizat, pentru restul rămas de executat, în situația în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor. Formulele de actualizare nu se vor aplica în cazul Sumelor Previzionate." Clauza 14. Prețul contractului și plățile Sub-clauza 14.1 Prețul Contractului Sub-clauza 14.1 se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "(a) Prețul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] și va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului, (b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele și onorariile pe care acesta trebuie

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
că Prețul Contractului poate depăși Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în cadrul unor Acte Adiționale la Contract, cu evaluarea diferenței respective." Sub-clauza 14.2 Plata în Avans Sub-clauza 14.2 se șterge și se înlocuiește cu următoarele: "Plățile în avans și returnările avansului trebuie efectuate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Beneficiarul va efectua plăți în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării și executării Lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare, după ce Antreprenorul va transmite garanții

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect." Sub-clauza 14.4 Graficul de Plăți Se șterge ultimul paragraf al sub-clauzei. Sub-clauza 14.5. Echipamente și materiale destinate lucrărilor Se șterge al treilea paragraf al Sub-clauzei 14.5 și se înlocuiește cu următoarele: Inginerul va stabili și va aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată dacă

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
Situația de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situație de Lucrări va fi nulă și fără efect." Sub-clauza 14.4 Graficul de Plăți Se șterge ultimul paragraf al sub-clauzei. Sub-clauza 14.5. Echipamente și materiale destinate lucrărilor Se șterge al treilea paragraf al Sub-clauzei 14.5 și se înlocuiește cu următoarele: Inginerul va stabili și va aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) Antreprenorul: (i) a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
pentru plata la expedierea spre Șantier, și (îi) au fost livrate și depozitate corespunzător pe șantier, sunt protejate împotriva oricăror pierderi, daune sau deteriorări și par a fi în conformitate cu prevederile Contractului." Sub-clauza 14.6 Emiterea Certificatelor de Plată Interimare Se șterge sub-clauza 14.6 și se înlocuiește cu următoarele: "Lucrările vor fi măsurate de către Inginer, în vederea plății. De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părți din Lucrare, se va transmite o înștiințare Reprezentantului Antreprenorului, care: (a) va participa sau va

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimțământul sau satisfacția Inginerului." Sub-clauza 14.7 Plățile Se șterge sub-clauza 14.7 și se înlocuiește cu următoarele: "Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer. În termen de 7 zile de la data notificării acceptării Certificatului de Plată de către

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptățit să aplice o penalitate echivalentă cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă"." Sub-clauza 14.8 Întârzieri în Efectuarea Plăților Se șterge sub-clauza 14.8 și se înlocuiește cu următoarele: Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plății, o perioadă de grație de 45 de zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă. Dacă Antreprenorul nu va primi plata

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
a întârzierilor în efectuarea plăților, cauzate de nerespectarea de către Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 83 [Programul de Execuție]." Sub-clauza 14.9 Plata Sumelor Reținute Se șterge sub-clauza 14.9 și se înlocuiește cu următoarele: "După emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru jumătate din Suma Reținută. Dacă un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor va fi emis pentru

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
valorii garanției bancare corespunzător primei jumătăți a Sumelor Reținute. Diminuarea valorii garanției sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor reținute din prezenta Sub-Clauză." Sub-clauza 14.10 Situația de Lucrări la Terminare În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-clauza 14.11 Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări Se șterge sub-clauza 14.11 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
10 Situația de Lucrări la Terminare În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor". Sub-clauza 14.11 Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări Se șterge sub-clauza 14.11 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepție Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în patru exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti și va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situație Finală de Lucrări." Sub-clauza 14.13 Emiterea Certificatului Final de Plată Se șterge sub-clauza 14.13 și se înlocuiește cu următoarele: "În termen de 28 de zile de la primirea Situației Finale de Lucrări și a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare. În consecință, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către Inginer, acceptarea totală, parțială sau returnarea Certificatului Final de Plată." Sub-clauza 14.14 Încetarea Responsabilității Beneficiarului În cuprinsul acestei sub-clauze se șterge sintagma "Procesului verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" și se înlocuiește cu sintagma "Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor" Sub-clauza 14.16 Restituirea Se adaugă o nouă Sub-Clauză 14.16, având următoarea formulare: "Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]
15 Rezilierea Contractului de către Beneficiar Sub-clauza 15.2 - Rezilierea Contractului de către Beneficiar "Toate situațiile de reziliere prevăzute la punctul (f) vor fi aplicabile cu condiția ca acestea să fie confirmate printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanțelor competente" Se șterge al doilea paragraf și se înlocuiește cu următorul: "În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, va putea să rezilieze contractul și să evacueze Antreprenorul de pe Șantier. Contractul va

ORDIN nr. 1.033 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de tranSport cu metroul, finanţate din fonduri publice. In: EUR-Lex (2011) [Corola-website/Law/238145_a_239474]