KorAP: Find »[drukola/base=achizitor & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...90 91 92 ...197 >

4,905 matches

Corola-website/Law/182096_a_183425

în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. (Se precizează dată maximă de emitere a ordinului de începere a contractului.) (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suporta costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și ... b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului. 16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, daca este cazul

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional. 16.3. - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifică acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional. 16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifică acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional. 16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 17. Ajustarea prețului contractului 17.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional. 16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 17. Ajustarea prețului contractului 17.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 17.2. - Prețul contractului se ajustează utilizându-se formulă convenită. (Se precizează

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 17. Ajustarea prețului contractului 17.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 17.2. - Prețul contractului se ajustează utilizându-se formulă convenită. (Se precizează formulă de ajustare.) 18. Amendamente 18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 19. Subcontractanți 19.1. - Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractantii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 19.2. - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnați. (2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... 19.3

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnați. (2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... 19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract. ... 19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificata achizitorului. 20. Cesiunea 20.1. - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificata achizitorului. 20. Cesiunea 20.1. - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. 21. Forță majoră 21.1. - Forță majoră este constatată de o autoritate competența. 21.2. - Forță majoră exonerează părțile contractante de

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese. 22. Soluționarea litigiilor 22.1. - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2. - Daca, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2. - Daca, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita că disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România. (Se precizează modalitatea

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
scris a primirii comunicării. 25. Legea aplicabilă contractului 25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părțile au înțeles să încheie astăzi, ........., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. (Se precizează data semnării de către părți.) Achizitor, Prestator, ......................... ....................... (semnătură autorizată) (semnătură autorizată) LS LS Formular nr. 5 CONTRACT DE LUCRĂRI nr. dată 1. În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 , s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între ............... (denumirea autorității contractante), adresa ..................., telefon/fax ......., număr de înmatriculare .........., cod fiscal ..........., cont trezorerie ........, reprezentată prin .......... (denumirea conducătorului), funcția .............., în calitate de achizitor, pe de o parte, și .......... (denumirea operatorului economic), adresa ........., telefon/fax ..........., număr de înmatriculare .........., cod fiscal ........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentată prin .......... (denumirea conducătorului), funcția ........, în calitate de executant, pe de altă parte. 2. Definiții 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
de înmatriculare .........., cod fiscal ........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentată prin .......... (denumirea conducătorului), funcția ........, în calitate de executant, pe de altă parte. 2. Definiții 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - prezentul contract și toate anexele sale; b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
Definiții 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - prezentul contract și toate anexele sale; b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; e. forță majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreaza greșelii sau vinei

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
zile reprezintă zile calendaristice, daca nu se specifică în mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului 4.1. - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină ............... (denumirea lucrării), în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul de .......... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ............. (denumirea lucrării). 5. Prețul contractului 5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de ........ mii lei, după caz

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
denumirea lucrării), în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul de .......... mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ............. (denumirea lucrării). 5. Prețul contractului 5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de ........ mii lei, după caz, .......... euro, la care se adaugă TVA ......... mii lei. 6. Durată contractului 6.1. - Durată prezentului contract este de ..... luni, începând de la data de ....... (Se înscriu perioadă și data.) 6.2

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
fiind ale contractului.) 9. Protecția patrimoniului cultural național 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 9.2. - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru că muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauză 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
2. - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru că muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauză 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiință achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuție

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauză 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiință achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; ... b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; ... b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului. 9.3. - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauză 9.1, de a înștiință în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice. 10. Obligațiile principale ale executantului 10.1. - (1) Executantul are obligația de

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. ... 10.2. - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție. 10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare. (2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. ... (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare. (2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. ... (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dac�� totuși contractul prevede explicit că o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]
fost întocmite de el. Dac�� totuși contractul prevede explicit că o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. ... (4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. ... 10.4. - (1

ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/182096_a_183425]