4,905 matches
-
să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii și, după caz, graficul de plată.) 10.3. - Daca achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor 11.1. - În cazul în care, din vina să exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute oblibațiile asumate prin contract
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor 11.1. - În cazul în care, din vina să exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute oblibațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala din prețul contractului. (Se precizează cota procentuala pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.) 11.2. - În cazul în
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuala din prețul contractului. (Se precizează cota procentuala pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.) 11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti că penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuala din plata neefectuata. (Se precizează aceeași cota procentuala, prevăzută pentru clauză
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
efectivă a obligațiilor.) 11.3. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 11.4. - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ......., pentru perioada de ...... și, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. (Se precizează modul de constituire, cuantumul și perioada de constituire a garanției de bună execuție.) 12.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție. 12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
și perioada de constituire a garanției de bună execuție.) 12.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție. 12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător oblibațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător oblibațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifică acest lucru prestatorului, precizând totodată oblibațiile care nu au fost respectate. 12.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de ..... de la îndeplinirea obligațiilor asumate. (Se precizează modul de restituire și
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător oblibațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifică acest lucru prestatorului, precizând totodată oblibațiile care nu au fost respectate. 12.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de ..... de la îndeplinirea obligațiilor asumate. (Se precizează modul de restituire și termenul.) 12.5. - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 13. Alte responsabilității ale prestatorului
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranță tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. (Se precizează anexă care conține graficul de prestare.) 14. Alte responsabilității ale achizitorului 14.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 15. Recepție și verificări 15.1. - Achizitorul are
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranță tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. (Se precizează anexă care conține graficul de prestare.) 14. Alte responsabilității ale achizitorului 14.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 15. Recepție și verificări 15.1. - Achizitorul are dreptul de a
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
ale achizitorului 14.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 15. Recepție și verificări 15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini. 15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
verificări 15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini. 15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifică, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop. (Se precizează anexă care conține modul de verificare și recepție a serviciilor.) 16. Începere, finalizare, întârzieri, șistare 16.1. - (1) Prestatorul are obligația de a
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. (Se precizează dată maximă de emitere a ordinului de începere a contractului.) (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suporta costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și ... b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului. 16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, daca este cazul
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional. 16.3. - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifică acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional. 16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifică acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional. 16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 17. Ajustarea prețului contractului 17.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional. 16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 17. Ajustarea prețului contractului 17.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 17.2. - Prețul contractului se ajustează utilizandu-se formulă convenită. (Se precizează
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 17. Ajustarea prețului contractului 17.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 17.2. - Prețul contractului se ajustează utilizandu-se formulă convenită. (Se precizează formulă de ajustare.) 18. Amendamente 18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 19. Subcontractanti 19.1. - Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractantii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 19.2. - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnați. (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... 19.3
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnați. (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. ... 19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. ... (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
subcontractantilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract. ... 19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificata achizitorului. 20. Cesiunea 20.1. - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial oblibațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificata achizitorului. 20. Cesiunea 20.1. - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial oblibațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. 21. Forță majoră 21.1. - Forță majoră este constatată de o autoritate competența. 21.2. - Forță majoră exonerează părțile contractante de
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese. 22. Soluționarea litigiilor 22.1. - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2. - Daca, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2. - Daca, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita că disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România. (Se precizează modalitatea
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]
-
scris a primirii comunicării. 25. Legea aplicabilă contractului 25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părțile au înțeles să încheie astăzi, ........., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. (Se precizează data semnării de către părți.) Achizitor, Prestator, ......................... ....................... (semnătură autorizată) (semnătură autorizată) LS LS Formular nr. 5 CONTRACT DE LUCRĂRI nr. dată 1. În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și
GHID din 2 octombrie 2006 pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182448_a_183777]